5.钢材买卖合同

钢材买卖合同

买受人: (以下简称甲方) 出受人: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。

一、钢材情况 (如有多个规格型号,应另设合同附件,写为见合同附件) 1、钢材名称: 2、材 质: 3、规 格: 4、生产厂家:

5、计量单位: 6、订购数量: 二、钢材的质量

钢材的质量要求为: 。 三、价款

1、合同单价: 元

2、合同价款:人民币(大写) 元整,(小写)¥ 元。 3、实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。 四、付款方式

1、支付方式:货到工地验收合格后付至合同总价款的 %,留合同总价款的 %作为材料质保金 年。

2、支付时间: 。

五、交货期限 交付期限按附表所列。 六、钢材的运输及交货地点

1

2 3、运杂费用由乙方 承担。

4

乙方 承担。

5、送货人员必须遵守买方施工现场的安全规定,装卸车过程必须听从买方现场人员的指挥及安排。

七、钢材的验收

1

2 八、双方的义务 (一)甲方的义务

1、按合同约定对钢材进行验收。 2、按合同约定支付钢材价款。

3、若所需钢材情况发生变化,及时将变化后的各项要求以书面形式通知卖方。 4、其他: 。 (二)乙方的义务

1、按合同约定的时间供应钢材。 2、按合同约定的质量和数量供应钢材。 3、按合同约定将标的物运至指定的交付地点。

4、交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢材试(检)验

报告单、合格证等壹式 份。

5、其他: 。 九、违约责任 (一)买方的违约责任

1、未按合同约定进行验收,赔偿因此给卖方造成的损失。

2、未按合同约定支付钢材价款,每延迟一日,应偿付买方延期付款总额的 _%罚款,最高不超过合同总价的 %。

(二)卖方的违约责任

1、未按合同约定的时间供应钢材,每延期一天,承担延期交货部分货款总值的 %罚金,最高不超过合同总价的 %;在买方催告后 日内,仍不能按期供应,买方有权解除合同。

2、未按合同约定的质量和数量供应钢材,赔偿因此给买方造成的损失,产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,若买方同意利用,按质论价。不能利用的,卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,卖方应按逾期交货部分货款总值的 %计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,买方如果需要,应照数补交,买方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货,则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的 %的罚金。在买方指定的期限内,仍不能达到合同约定的标准,买方有权解除本合同。

3、未按合同约定提供各种凭证的,买方有权拒收未提供凭证的钢材,同时,卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 %违约金。

十、售后服务及质保要求

1、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩,买方在保证材料质量的情况下,卖方应按原价收回多余材料。

2、其他: 。

十一、争议的解决方式

合同履行发生争议时,由当事人双方协商解决;协商不成,双方可选择向 人民法院起诉解决。

十二、任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。

十三、本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。在甲乙双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。

十四、本合同未尽事宜,按国家法律法规有关政策文件,双方协商解决或另以书面形式补充。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人 法定代表人 委托代理人: 委托代理人: 联系电话: 联系电话: 开户银行: 开户银行: 银行账号: 银行账号: 住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码: 签订时间: 签订地点:

订 购 钢 材 明 细 表

甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人 法定代表人 委托代理人: 委托代理人:

签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

钢材买卖合同

买受人: (以下简称甲方) 出受人: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。

一、钢材情况 (如有多个规格型号,应另设合同附件,写为见合同附件) 1、钢材名称: 2、材 质: 3、规 格: 4、生产厂家:

5、计量单位: 6、订购数量: 二、钢材的质量

钢材的质量要求为: 。 三、价款

1、合同单价: 元

2、合同价款:人民币(大写) 元整,(小写)¥ 元。 3、实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。 四、付款方式

1、支付方式:货到工地验收合格后付至合同总价款的 %,留合同总价款的 %作为材料质保金 年。

2、支付时间: 。

五、交货期限 交付期限按附表所列。 六、钢材的运输及交货地点

1

2 3、运杂费用由乙方 承担。

4

乙方 承担。

5、送货人员必须遵守买方施工现场的安全规定,装卸车过程必须听从买方现场人员的指挥及安排。

七、钢材的验收

1

2 八、双方的义务 (一)甲方的义务

1、按合同约定对钢材进行验收。 2、按合同约定支付钢材价款。

3、若所需钢材情况发生变化,及时将变化后的各项要求以书面形式通知卖方。 4、其他: 。 (二)乙方的义务

1、按合同约定的时间供应钢材。 2、按合同约定的质量和数量供应钢材。 3、按合同约定将标的物运至指定的交付地点。

4、交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢材试(检)验

报告单、合格证等壹式 份。

5、其他: 。 九、违约责任 (一)买方的违约责任

1、未按合同约定进行验收,赔偿因此给卖方造成的损失。

2、未按合同约定支付钢材价款,每延迟一日,应偿付买方延期付款总额的 _%罚款,最高不超过合同总价的 %。

(二)卖方的违约责任

1、未按合同约定的时间供应钢材,每延期一天,承担延期交货部分货款总值的 %罚金,最高不超过合同总价的 %;在买方催告后 日内,仍不能按期供应,买方有权解除合同。

2、未按合同约定的质量和数量供应钢材,赔偿因此给买方造成的损失,产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,若买方同意利用,按质论价。不能利用的,卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,卖方应按逾期交货部分货款总值的 %计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,买方如果需要,应照数补交,买方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货,则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的 %的罚金。在买方指定的期限内,仍不能达到合同约定的标准,买方有权解除本合同。

3、未按合同约定提供各种凭证的,买方有权拒收未提供凭证的钢材,同时,卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 %违约金。

十、售后服务及质保要求

1、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩,买方在保证材料质量的情况下,卖方应按原价收回多余材料。

2、其他: 。

十一、争议的解决方式

合同履行发生争议时,由当事人双方协商解决;协商不成,双方可选择向 人民法院起诉解决。

十二、任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。

十三、本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。在甲乙双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。

十四、本合同未尽事宜,按国家法律法规有关政策文件,双方协商解决或另以书面形式补充。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人 法定代表人 委托代理人: 委托代理人: 联系电话: 联系电话: 开户银行: 开户银行: 银行账号: 银行账号: 住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码: 签订时间: 签订地点:

订 购 钢 材 明 细 表

甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人 法定代表人 委托代理人: 委托代理人:

签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日


相关内容

  • 钢筋买卖合同
  • 钢 材 买 卖 合 同 买受方: 地址: 出卖方:沧州市广宇金属材料有限公司 地址:沧州市新华区荣官屯 项目名称: 楼号: 根据<中华人民共和国合同法>及相关规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同以资信守执行. 第一条:钢材的数量和质量 1. 钢 ...

  • 求助钢材买卖合同
  • 合同编号: 钢材买卖合同 甲方(卖方): 甲方法定代表人: 甲方委托代理人: 乙方(买方): 乙方法定代表人: 乙方委托代理人: 合同履行地: 根据<中华人民共和国合同法>及有关规定,甲.乙双方本着平等.互利.互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议: 一.乙方工程的地点及名称: ...

  • 钢材买卖合同2
  • 钢材买卖合同 乙方:上海长江贸易实业公司 甲方:浙江宝业建设集团有限公司 第一条 工程名称 1. 上海城开万源城项目: 2. 上海意邦国际建材市场项目: 3. 绿地江湾项目: 4. 静安配套世博项目. 第二条 标的.数量 甲方因工程需要,不定时多批次向乙方采购钢材,数量约52650吨,合同总价暂定为 ...

  • 建筑材料购销合同 被挂靠单位承担何种责任?
  • 正文字体大小:大 中 小 建筑材料购销合同 被挂靠单位承担何种责任? (2013-03-06 21:02:01) 转载▼ 标签: 杂谈 分类: 民商事审判 广州市恒盛建设工程有限公司与方伟丰等买卖合同纠纷上诉案 广东省广州市中级人民法院 民事判决书 (2010)穗中法民二终字第2213号 上诉人(原 ...

  • 建筑钢材买卖合同
  • xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程,其工地负责人z某.c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订<钢材购销合同>,z某和c某在合同落款处签名,被告公司未盖章.合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程,约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨15 ...

  • 合同法律制度的案例分析题[1]
  • 第六章 合同法律制度 [案例介绍] 要约与要约邀请的区别 某百货公司因建造一栋大楼,急需钢材,遂向本省的甲.乙.丙钢材厂发出传真,传真中称:"我公司急需标号为01型号的钢材200吨,如贵厂有货,请速来传真,我公司愿派人前往购买."三家钢材厂在收到传真以后,都先后向百货公司回复了传 ...

  • 司考,租赁合同案例
  • 篇一:合同法经典案例解析一 合同法经典案例解析一 1. 该古董买卖合同是否有效? 案情介绍 李某本人酷爱收藏,并且具有相当的古玩鉴赏能力.其家中收藏有一商代酒杯,但由于年 代太久远,李某无法评估其真实价值,而只能大略估计其价值在10万元以上.某日,李某将其酒杯带到一古董店,请古董店老板鉴赏,店老板十 ...

  • 公司公章使用与合同责任认定典型案例选
  • 公司公章使用与合同责任认定典型案例选 [高杉按语] 进行采购.买卖等交易的一方公司并不因合同上所盖印章并非其合同专用章.备案公章或仅为部门公章(严格来说,公司企业并非政府机关,其印章不能称之为"公章",但本文从习惯说法)而当然免除合同责任. 合同是否成立,取决于双方是否有缔约的真 ...

  • 原告长沙方通金属材料有限公司(以下简称方通公司)诉被告湖南长
  • 原告长沙方通金属材料有限公司(以下简称方通公司)诉被告湖南长工工程建设有限公司(以下简称长工公司).沈金 霞买卖合同纠纷 _______________________________________________________________________________________ ( ...