办公室工程合同书
甲方：
乙方：
结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、 工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。本合同为固定总价合同。另行增加非施工图纸项目经甲、乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。
4. 工期：双方商定本工程工期为按时按质完成全部施工及安装任务。即自 年 月 日到 年 月 日（施工期以乙方收到甲方第一笔工程款项的第二天算起）。
二、 甲方工作
1. 甲方负责工程场地自己产品的清理和保护,配合乙方进场开工等工作,及时付清工
程款,确保工程顺利进行。
2. 甲方负责办理施工所涉及申请、审批等手续，甲乙双方共同承担施工物业管理处所要求提供的管理费和报批的一切费用押金等。
3. 及时提供公司LOGO、字体及所需安装在展板上的自制物品以配合乙方施工。
4. 按时、按质、按量提供施工用的自购材料。
三、 乙方工作
1. 指派为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、
按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
3. 严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。
4. 配合甲方将工程成品运送并安装，直至可以供给甲方正常使用。
四、 关于工程价款及结算的约定
1. 方案设计确定后，甲方需交定金RMB: 元整，才能进行施工图设计。如因
甲方原因，中止本协议，甲方所交定金转作为乙方设计的补偿。
2. 本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的50%。
3. 工程进行过半, 柜体和天花结构完成,未喷漆前,甲方付给乙方工程款总额的
30%。
4. 工程完成,通过甲方验收的5个工作日内,乙方提供发票甲方付给乙方工程款余
款。RMB: 元整。
关于双方责任的约定
1. 因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延。
A. 不能按期付款；B.因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费；F.因甲方原因终
止协议，而总造成价工程量未过半，乙方除收取已做工程的工程款外并有权收取工程总造价5%的设计费的权利；G.逾期验收；H.非乙方造成的其他不可预见的原因。
2. 因乙方责任
A. 不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承
担。
B. 对竣工验收后甲方使用期间一年内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙
方免费返修。
C. 由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿。
五、 关于设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图，经甲方确认后签字
认可，乙方方可施工。
2. 乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。
3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙
方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等。乙方根据变更，尽快向甲方提交变更所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和已采取材料（因变更了无法利用而造成的材料损耗）等费用清单。甲方收到报告后两天内做出答复或协商调整。
4. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后3天内验收，并办理验
收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
6. 工程竣工后，乙方负责清运工地所有的垃圾、杂物等。
六、 违约责任
1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工程外甲方应补偿乙方因停工、
窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的 %支付滞纳金。
2. 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方
3. 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。并视为甲方
已实际验收，甲方应及时、无条件支付工程余款。
4. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方
赔偿对方由此造成的经济损失。
5. 甲方若要补充合同（协议），应同乙方业务部签定和盖业务章为准，否则无效。
七、 装饰工程报价单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议， 为合同的附件，与合同具有同等效力。
八、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、 本合同经双方签章后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商 解决，如协商调解不成时，双方同意由当地仲裁委员会裁决。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
办公地点： 办公地点：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
2012 年 04 月 09 日
办公室工程合同书
甲方：
乙方：
结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、 工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。本合同为固定总价合同。另行增加非施工图纸项目经甲、乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。
4. 工期：双方商定本工程工期为按时按质完成全部施工及安装任务。即自 年 月 日到 年 月 日（施工期以乙方收到甲方第一笔工程款项的第二天算起）。
二、 甲方工作
1. 甲方负责工程场地自己产品的清理和保护,配合乙方进场开工等工作,及时付清工
程款,确保工程顺利进行。
2. 甲方负责办理施工所涉及申请、审批等手续，甲乙双方共同承担施工物业管理处所要求提供的管理费和报批的一切费用押金等。
3. 及时提供公司LOGO、字体及所需安装在展板上的自制物品以配合乙方施工。
4. 按时、按质、按量提供施工用的自购材料。
三、 乙方工作
1. 指派为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、
按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
3. 严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。
4. 配合甲方将工程成品运送并安装，直至可以供给甲方正常使用。
四、 关于工程价款及结算的约定
1. 方案设计确定后，甲方需交定金RMB: 元整，才能进行施工图设计。如因
甲方原因，中止本协议，甲方所交定金转作为乙方设计的补偿。
2. 本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的50%。
3. 工程进行过半, 柜体和天花结构完成,未喷漆前,甲方付给乙方工程款总额的
30%。
4. 工程完成,通过甲方验收的5个工作日内,乙方提供发票甲方付给乙方工程款余
款。RMB: 元整。
关于双方责任的约定
1. 因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延。
A. 不能按期付款；B.因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费；F.因甲方原因终
止协议，而总造成价工程量未过半，乙方除收取已做工程的工程款外并有权收取工程总造价5%的设计费的权利；G.逾期验收；H.非乙方造成的其他不可预见的原因。
2. 因乙方责任
A. 不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承
担。
B. 对竣工验收后甲方使用期间一年内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙
方免费返修。
C. 由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿。
五、 关于设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图，经甲方确认后签字
认可，乙方方可施工。
2. 乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。
3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙
方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等。乙方根据变更，尽快向甲方提交变更所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和已采取材料（因变更了无法利用而造成的材料损耗）等费用清单。甲方收到报告后两天内做出答复或协商调整。
4. 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后3天内验收，并办理验
收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
6. 工程竣工后，乙方负责清运工地所有的垃圾、杂物等。
六、 违约责任
1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工程外甲方应补偿乙方因停工、
窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的 %支付滞纳金。
2. 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方
3. 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。并视为甲方
已实际验收，甲方应及时、无条件支付工程余款。
4. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方
赔偿对方由此造成的经济损失。
5. 甲方若要补充合同（协议），应同乙方业务部签定和盖业务章为准，否则无效。
七、 装饰工程报价单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议， 为合同的附件，与合同具有同等效力。
八、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、 本合同经双方签章后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商 解决，如协商调解不成时，双方同意由当地仲裁委员会裁决。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
办公地点： 办公地点：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
2012 年 04 月 09 日