某房建工程地上20层，地下两层，建筑面积43210m2。筏板地基，地上框
架-剪力墙结构。某省建筑安装工程总公司中标施工总承包，中标价1.56亿元人
民币。质量目标: 合格，争创“鲁班奖”。工期：2007年1月1日〜2009年1
月1日。省建筑安装工程总公司授权全资子公司——第一分公司组织实施。施工
单位成立了直营项目经理部，并于2006年12月15日进场。2006年12月16日，
建设单位组织对相关方进行了场地书面交底和图纸交底。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：2006年12月21日，施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其
中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制，项目技术负责人审核后
上报一分公司总工程师审批。
事件二：施工单位《施工组织设计》审批加盖受控章后，报送了监理单位。监理
工程师认为：
（1）编制依据有：与工程建设有关的法律、法规和文件以及国家现行有关标准
和技术经济指标两大项，但内容不全；
（2）基本内容有编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划等四项，内容
也不全；
（3）没有施工组织设计及时进行修改或补充的相关内容。要求重新编制。
问题：
1.指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
2.事件二中，《施工组织设计》还应报送哪些单位，发放哪些单位？
3.事件二中，《施工组织设计》编制依据还应包括哪些内容？
4.事件二中，《施工组织设计》基本内容还应包括哪些内容？
5.事件二中，应补充《施工组织设计》及时进行修改或补充的发生情况有哪些？
1.不妥之处及理由如下：
不妥之处一：《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制。
理由：《施工组织设计》由施工单位项目负责人主持编制。
不妥之处二：《施工组织设计》由项目技术负责人审核。
理由：《施工组织设计》由施工单位主管部门审核。
2.还应报送：建设单位。
发放单位：企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。
3.编制依据还应包括：
工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；
工程施工合同或招标投标文件；
工程设计文件；
工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；
与工程有关的资源供应情况；
施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
4.基本内容还应包括：
施工准备与资源配置计划；
主要施工方法；
施工现场平面布置；
主要施工管理计划。
5.项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补
工程设计有重大修改；
有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；
主要施工方法有重大调整；
主要施工资源配置有重大调整；
施工环境有重大改变。
经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。
案例：
某施工单位作为总承包商，承接一写字楼工程，地上18层，地下两层。钢
筋混凝土框架-剪力墙结构。合同规定该工程的开工日期为2011年7月1日，竣
工日期为2012年12月25日。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设
计。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、
进度、成本、安全四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送的该工程的施工组织设计中，施工现场平面布
置图包括了：
（1）工程施工场地状况；
（2）拟建建（构）筑物的位置、轮廓尺寸、层数等；
（3）工程施工现场的加工设施、存储设施、办公和生活用房等的位置和面积等
内容。监理单位认为内容不全。
问题：
1.事件一中，该工程施工管理目标应补充哪些内容？
2.—般工程的施工顺序有哪些内容？
3.施工方法的确定原则有哪些内容？
4.事件二中，施工现场平面布置图应补充哪些内容？
1.应补充
环保、节能、绿色施工等管理目标。
2.一般工程的施工顺序
“先准备、后开工”，“先地下、后地上”，“先主体、后围护”，“先结构、
后装饰”，“先土建、后设备”。
3.施工方法的确定原则
遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。
4.应补充
布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施
和临时施工道路等；
施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施；
相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。
案例：
某房屋建筑工程，建筑面积6000m²，钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝
土框架结构，填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建设工程施工合同（示
范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），
建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监
理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子
分部工程验收申请报告和相关资料，监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构
实体检验资料，提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目
经理组织实施”的要求。
事件二：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现加气混凝土砌块填
充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤
紧。
事件三：施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计
划图（如下图所示），经批准后按此组织实施。
事件四：在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰
材料交付时间延误，导致工作F的结束时间拖延14天，为此，施工总承包单位
以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
问题：
1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204），指出事件一中监理
工程师要求错误之处，并写出正确的做法。
2.根据《砌体工程施工质量验收规范》
（GB50203），指事件二中填充墙砌筑过程中的错误之处，并分别写出正确的做
法。
3.事件三中室内装饰工程的工期为多少天？并写出该网络计划的的关键线路（用
节点表示）
4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立？说明理由
1.
（1）错误之处：结构实体检验应在监理工程师旁站下；
正确做法：结构实体检验应在监理工程师见证下。
（2）错误之处：由施工单位项目经理组织实施
正确做法：由施工项目技术负责人组织实施。
2.（1）错误之处：加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑。
正确做法：用加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖，
或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台，高度不宜小于200mm。
（2）错误之处：填充墙砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。
正确做法：填充墙砌至接近梁底时，应至少间隔14d后将其补砌挤紧。
3.
（1）室内装饰工程的工期为84d；
（2）关键线路为：①→②→④→⑧→⑨→⑩
4.
（1）施工总承包单位提出14天的工期索赔不成立。
（2）理由：F工作的总时差=1周，即7天，该事件由于建设单位采购供应的某
装饰材料交付时间延误，导致工作F的结束时间拖延14天，实际影响工期7天，
故提出的工期索赔14天不成立。
案例：
某人防工程，建筑面积5000m3，地下一层层高4.0m，基础埋深为自然地面
以下6.5m，建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理，建设单位和某施工
单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工合同。
工程施工过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行改
建筑物的定位测设。
事件二：工程楼板组织分段施工，某一段个工序的逻辑关系见下表：
事件三：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。
事件四：工程在设计师就充分考虑“平战结合、综合使用”的原则，平时用做停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分部工程进行了验收。
问题：
1.事件一中建筑物细部点定位测设有哪几种方法？本工程最适宜采用的方法是哪一种？
2.根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图、并计算该网络计划图的工期。
3.事件三中顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。
4.根据人防工程的特点和事件四中的描述，本工程验收时还应包含哪些分部工程？
1.事件一中建筑物细部点测设的方法：直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法。
本事件适用方法：直角坐标法
2.事件二中网络图如下所示：
其关键线路为：①→②→③→④→⑤→⑥，工期T=16天。
3.事件三中新增构造柱钢筋安装的过程：
对构造柱定位，上下端部弹线；
根据配置竖向钢筋的直径和数量在相应位置钻孔；
在钻孔部位植筋（使用建筑用结构胶）；
设计规定数量的箍筋预就位于柱立筋下端部；
绑扎立（主）筋；
将预就位的箍筋按间距要求分布并与立（主）筋绑扎牢固成型。
4.本工程验收时还应包含下述分部工程：
地基与基础、建筑屋面、建筑给排水及采暖、智能建筑、电梯等。
案例：
某房屋建筑工程，建筑面积6800㎡，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节
事件三：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。
事件四：工程在设计师就充分考虑“平战结合、综合使用”的原则，平时用做停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分部工程进行了验收。
问题：
1.事件一中建筑物细部点定位测设有哪几种方法？本工程最适宜采用的方法是哪一种？
2.根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图、并计算该网络计划图的工期。
3.事件三中顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。
4.根据人防工程的特点和事件四中的描述，本工程验收时还应包含哪些分部工程？
1.事件一中建筑物细部点测设的方法：直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法。
本事件适用方法：直角坐标法
2.事件二中网络图如下所示：
其关键线路为：①→②→③→④→⑤→⑥，工期T=16天。
3.事件三中新增构造柱钢筋安装的过程：
对构造柱定位，上下端部弹线；
根据配置竖向钢筋的直径和数量在相应位置钻孔；
在钻孔部位植筋（使用建筑用结构胶）；
设计规定数量的箍筋预就位于柱立筋下端部；
绑扎立（主）筋；
将预就位的箍筋按间距要求分布并与立（主）筋绑扎牢固成型。
4.本工程验收时还应包含下述分部工程：
地基与基础、建筑屋面、建筑给排水及采暖、智能建筑、电梯等。
案例：
某房屋建筑工程，建筑面积6800㎡，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节
能体系。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核（批）手续不妥，要求改正；同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程施工技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。
事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑技能工资施工技术专项方案，其中包括如下内容：
（1）考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工；
（2）工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三：施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图（如下图所示），经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续为36天，施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。
问题：
1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确？说明理由。
233网校名师答案：
（1）项目技术负责人主持编制了施工组织设计不妥。
正确做法：应由项目负责人主持编制。
（2）经项目负责人审核不妥。正确做法：由施工单位主管部门审核。
（3）施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程施工技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容的说法不妥。 正确做法：单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑工程施
工前，施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理（建设）单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。 233网校名师答案：
（1）考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工不妥。 理由是：根据相关规定，建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。
（2）工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收不妥。理由是：根据相关规定，节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检察员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员参加。
3.针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的计算工期（单位：周）和关键线路（用工作表示）
233网校名师答案：
工作C的自由时差是ESF-EFC=2周，工作F的总时差是LSF-ESF=1周。 关键线路：A→D→E→H→I
工期：Tc=EFI=14周
4.事件4中，施工单位提出的工期索赔是否成立？说明理由。
233网校名师答案：
索赔不成立。
理由：工作C持续时间为36天，实际偏差时间22天，但C工作总时差为3周，即21天，偏差时间大于总时差1天，影响工期1天，故施工单位提出22天索赔不成立。
案例：
某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500㎡，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如图所示(单位：月)。
在工程施工中发生了如下事件：
事件一：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。
事件二：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。 事件三：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。
事件四：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。
问题：
1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。
2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求？并分别说明理由。
3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，指出新的关键线路
4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月？实际工期是多少？
1.关键线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑨，关键工作为：A、D、E、H、L
2.事件一：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。 事件二：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。
事件三：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。 事件四：施工单位不可提出工期索赔要求，因是施工单位自身责任造成的。
3.关键线路没有发生改变。
4.可顺延工期1个月。实际工期是21个月。
案例：
施工总承包单位提交的施工总进度计划，如图所示（时间单位:d），该计划通过了监理工程师的审查和确认。C工作施工过程中，因设计变更，造成工程停工29d，施工方14d内提出了索赔要求。材料进场后按照规范要求强制复验，复验结果不合格，B工作工期拖延9d，施工方20天内提出了索赔要求。
G工作施工过程中，石材进场验收时，发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方不得使用，随后石材退换造成该工作延期50d。
序号 工作 最大可压缩时间 赶工费（元/天）
1 A 5 2000
2 B 15 200 0
3 C 20 1000
4 D 10 3000
5 E 5 5000
6 F 15 1500
7 G 0 3000
8 H 8 1000
事件发生后，A、B、C、D工作已完成，为保证工程按合同工期要求完成，则必须赶工，调整原计划，应如何调整原计划，既经济又保证按原合同工期完工？并列出详细调整过程及赶工费用。
233网校名师答案：事件发生后的网络图如图所示，计算得知此时的关键路径为①→②→④→⑥→⑦→⑧，计算工期为90+149+140+180+180=739（d），与合同工期相比超期19d。
（1）此时关键路径为④→⑥→⑦→⑧，H工作费率最低，故先对H工作压缩，压缩8d，压缩后的总工期739-8=731（d），仍需进一步压缩11d工期。
（2）在考虑不变动关键路径的前提下，压缩F工作10d。
（3）关键线路有两条，同时压缩F工作和E工作1d。
赶工费用：
8×1000+11×1500+1×5000=29500（元）。
案例：
背景资料
某医院门诊楼和住院楼的总建筑面积为24600m2，其中住院楼地上7层，地下两层。建筑基坑深度为7.2m。采用钢筋混凝土平板式筏形基础。住院楼土方开挖时，南、北、西侧均采用土钉墙，东侧与门诊楼土方工程挖通。按计划基坑土方施工时间为2013年7月20日〜2013年8月20日，处于雨期施工季节。在基坑施工过程中发生如下事件：
事件一：项目部技术负责人编制了基坑土方开挖专项施工方案，施工单位技术负责人审批后报监理工程师签字认可，项目部随即组织基坑土方开挖施工。
事件二：公司季度检查时发现，基坑外未设置截水、排水设施；在基坑北侧坑边大约1m处堆置了2m土方。
事件三：土方由挖掘机分层开挖至设计高程，验槽时发现基地局部有0.5〜1m的软弱土层，施工单位将软土挖出，自行回填石屑。
问题：
1.指出事件一中的土方开挖施工方案是否需要专家论证，说明理由。
2.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号），事件一中的土方开挖施工方案，应包含哪些内容？
3.指出事件二中的不妥之处，分别说明理由。
4.指出事件三中的不妥之处，分别说明理由。
233网校名师答案：
1.土方开挖施工方案需要专家论证。
理由：本工程基坑深度7.2m，基坑开挖深度已超过5m。根据规定，基坑开挖深度超过5m（含5m）的基坑土方开挖工程，为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对方案进行论证。
2.专项施工方案包括以下内容：
工程概况。
编制依据。
施工计划。
施工工艺技术。
施工安全保证措施。
劳动力计划。
计算书及相关图纸。
3.不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：该基坑开挖前未做好坑外截水、排水和防渗水措施。
理由：《建筑工程基坑支护技术规程》JGJ120-2012第8.1.6条规定：“雨期施工时应在坑顶坑底采取有效的截排水措施”，而本基坑施工正是雨期施工，应在基坑顶部和底部设置有排水沟、集水井等截排水设施。
不妥之二：在基坑临边1m处堆土高达2m。
基坑边缘堆置土方和建筑材料，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过1.5m。
4.不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：机械开挖至设计高程，未留人工清槽土层。
理由：基坑采用机械开挖，当将挖到基底和边坡设计标高、尺寸时，应预留200〜300mm厚度的土方，进行人工清槽、修坡，避免超挖，扰动基底的土层。
不妥之二：施工单位自行回填。
理由：基底软弱土层处理涉及承载力的问题，处理不当，易造成建筑物基础不均匀沉降，因此发现问题，施工单位应及时与设计单位、监理或建设单位联系，共同商讨处理意见，形成书面洽商文件，并四方签字认可，这样不仅能保证地基施工质量，而且为施工单位工程结算提供了依据。
案例：
背景资料：
某施工单位中标一新建办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积
9800m2。地上八层，层高4m；地下一层，层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅，层高为5.4m，会议厅框架柱柱间距为8m×8m。施工过程中发生如下事件：
事件一：设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货，很难买到，施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该办公楼工程附近另一工程正在使用，连续五次进场检验均合格，质量稳定，从未出现问题，由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，故向监理工程师提出检验批扩大一倍检査的申请，监理工程师予以拒绝。
事件二：施工过程中，进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题，监理工程师暂停该批钢筋使用，要求增加原材检测项目。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中，又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求，责令整改。
事件三：大会议厅屋顶梁板模板支设时，框架梁起拱设计无明确要求，施工单位根据自身经验按3cm起拱。由于当地建筑木材资源丰富，梁板底支撑架均采用木立柱支模。混凝土浇筑完成后正好是国庆节三天放假，节后复工后，施工单位立即安排开始混凝土养护。
事件四：大会议厅模板及支撑拆除前，项目经理通知试验员从养护室取一组试件进行试验，经试验强度已达设计强度100%，项目经理指令开始拆模，被监理工程师责令暂停，要求按正确的方法来判断是否拆模。
问题：
1.指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出理由。
2.事件二中，按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目？并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。
3.指出事件三中不妥做法，并分别给出理由。
4.项目经理指令开始拆模是否合理？说明理由。并说明监理工程师要求的正确判断方法都有哪些。
233网校名师答案：
1.施工单位做法的不妥之处如下：
不妥之一：施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。
理由：当需要进行钢筋代换时，应征得设计单位同意，并办理设计变更。 不妥之二：附近另一工程正在使用、连续五次进场检验均合格，质量稳定的钢筋，向监理工程师提出检验批扩大一倍检查。
理由：在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时，其后的检验批量才可以扩大一倍。
2.按监理工程师的要求应增加钢筋原材的检测项目：化学成分检验。
主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置：板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。
3.事件三中不妥之处如下：
不妥之一：施工单位根据自身经验按3cm起拱。
理由：会议厅框架柱柱间距为8m×8m，由此可推断梁跨度约8m，其起拱高度约为8〜24mm，按3cm起拱过大。
不妥之二：梁板底支撑架均采用木立柱支模。
理由：大会议厅层高为5.4m，应选用桁架支模或钢管立柱支模。
不妥之三：混凝土浇筑完成3d后，施工单位才开始混凝土养护。
理由：对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后8〜12h内）开始养护。
4.项目经理指令开始拆模不合理。
理由：应以同条件养护试件的强度达到设计强度的75%及以上，才能判定可以拆除底模及支撑。
监理工程师要求的正确判断方法有：同条件养护试件强度或结构实体检测（回弹或钻芯）。
案例：
背景资料
某住宅楼工程，砖混结构，地上六层，地下一层，层高2.9m。由于现状地貌北高南低，在北侧有部分地下室墙体位于地面以下0.5m处。承重墙采用普通混凝土小砌块砌筑，设钢筋混凝土构造柱，厕浴间隔墙采用轻骨料混凝土小型空心砌块，水平结构为现浇钢筋混凝土楼板。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：砌筑施工时，普通混凝土小砌块先浇水湿透，再采用逐块坐浆的方法底面朝下正砌于墙上，监理工程师巡视认为施工单位做法不妥，下发监理通知单。监理工程师检查小砌块进场复验资料，发现部分小砌块的龄期不足21d，责令停工整改。
事件二：位于地面以下的隔墙砌筑时，考虑到在防潮层以下，施工单位在该部位小砌块内全部用M15砂浆灌实。考虑到所有厕所、浴室、卫生间的防水要求，厕浴间墙体底部200mm高的小砌块内空腔也全部用M15砂浆灌实。监理工程师对此做法提出异议。
事件三：监理工程师检査现场试验工作时，发现施工单位砂浆试件留置不符合规范（每组3块，尺寸为100mm×100mm×100mm），且未按规范要求的检验批留置相应组数的试件，责令整改。
事件四：结构封顶后，施工单位报请监理工程师组织砌体结构子分部验收。土建主管监理工程师组织施工单位项目管理、质量、技术等相关人员进行验收。建设单位认为验收程序不满足相关规定，拒绝承认此次验收结果。
问题：
1.指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法。并写出小砌块使用时正确的龄期。
2.指出事件二中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法。
3.指出事件三中施工单位砂浆试件留置的错误之处，并给出正确做法，写出试块留置组数的具体标准。
4.事件四中，建设单位的说法是否正确？并详细说明验收不满足规定的具体理由。
233网校名师答案：
1.施工单位不妥之处如下：
不妥之一：小砌块施工时先浇水湿透。
正确做法：不需对小砌块浇水湿润（或小砌块表面有浮水时，不得施工）。 不妥之二：底面朝下正砌于墙上。
正确做法：底面朝上反砌于墙上。
小砌块使用时正确的龄期应为：至少28d。
2.施工单位不妥之处如下：
不妥之一：防潮层以下部位墙体小砌块内用M15砂浆灌实。
正确做法：应用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实。
不妥之二：厕浴间墙体底部200mm高的轻骨料混凝土小砌块用M15砂浆灌实。
正确做法：墙底宜现浇200mm高度的混凝土坎台。
砂浆留置试件尺寸100mm×100mm×100mm有错误。
正确做法：边长为7.07cm的正方体试件
（或70.7mm×70.7mm×70.7mm）。
3.试块留置组数的标准：不超过250m3砌体、各种类型及强度等级的砌筑砂浆、每台搅拌机应至少抽验一次。
4.建设单位说法正确。
理由：
①不应由专业监理工程师组织，应由主监理工程师组织；
②参加验收不能仅有监理单位、施工单位，还应有设计（或设计、勘察）单位参加。
案例：
背景资料
某综合性写字楼为钢筋混凝土框架结构，其中二层为多功能厅，其他层为办公室，吊顶采用轻钢龙骨双层石膏板，墙面采用轻钢龙骨双层石膏板隔墙，二层楼面采用木龙骨双层木地板，其他层地面为瓷砖地面。
事件一：在施工过程中，工程监理检查发现吊顶个别吊杆固定间距为1300mm，吊杆距主龙骨端部距离400mm，吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上，监理工程师下发整改通知单，要求施工单位进行整改。
事件二：轻钢龙骨双层石膏板隔墙的安装竖向龙骨间距为600mm，双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上，在隐蔽验收时没有通过；
事件三：二层多功能厅楼面，木地板部分木龙骨中距400mm做防腐处理，木搁栅垫实钉牢，木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙；松木毛地板厚18mm，背面刷防腐剂45°斜铺，上铺卷材防潮一层，50mm×18mm长条硬木企口地板，背面刷防腐剂，竣工清理后，验收时发现地板拱起，打开踢脚线发现，钉入木地板端头与墙木楔没有取出。
问题：
1.事件一中，指出施工做法的错误，写出正确做法。
2.事件二中，指出没有通过隐蔽验收原因。
3.事件三中，指出施工做法不妥之处，说明理由。
233网校名师答案：
1.事件一中错误和正确做法分别如下：
错误一：吊杆固定间距大于1300mm;
正确做法：吊杆固定间距应在900〜1200mm之间。
错误二：吊杆距主龙骨端部距离大于400mm;
正确做法：吊杆距主龙骨端部距离应小于300mm。
错误三：吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上；
正确做法：电线管固定应单独设立吊杆固定。
2.事件二中没有通过隐蔽验收原因如下：
原因一：隔墙安装竖向龙骨间距规范规定为300〜400mm，现场为600mm不符合规范要求；
原因二：规范规定双层石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上；现场双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上不符合规范要求。
3.事件三中不妥之处和理由分别如下：
不妥一：木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙不妥。
理由：规范规定木搁栅与墙之间应留出30mm的缝隙。
不妥二：木地板施工后没有将木楔拔出不妥。
理由：规范规定木地板与墙之间留出8〜12mm的缝隙。
案例：
背景资料
某金融大厦18层办公楼幕墙工程，3〜18层正立面为单元式玻璃幕墙，采用钢化中空玻璃，幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。其他部位为石材和金属幕墙。
事件一：单元式玻璃组件采用之江牌硅酮结构密封胶。安装过程中金属扣盖采用白云牌硅酮耐候密封胶。层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶。为赶工期，单元体板块在工厂加工后第3d运到现场，第2d就进行安装。
事件二：石材幕墙安装埋件放线时，采取以第一轴线为基准线，向第二轴线依次放线，并确定埋件的位置。
事件三：幕墙的防雷接地应和结构防雷接地体有效连接，避雷接地每四层与均压环连接，使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀，并应去除金属材料表面的氧化绝缘层，并做好防镑处理。
问题：
1.事件一中，在同一个工程是否可以使用不同品种的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶？说明理由。
2.层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶是否正确？为什么？为赶工期，单元体板块在工厂加工后第3天运到现场，到场第2天就进行安装，做法是否正确？为什么？
3.事件二中，放线方法是否正确？为什么？
4.事件三中，找出错误做法，说出正确做法。
233网校名师答案：
1.事件一
采用不同品种不可以。同一个工程应使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。
采用耐候密封胶不正确。主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封；
2.做法不正确。板块加工完成后，应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内
养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14〜21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7〜10d。
3.事件二
放线方法不正确。正确做法：预埋件在安装时，各轴之间放线应从两轴中间向两边测量放线，避免累积误差。
4.事件三
避雷接地每四层与均压环连接做法错误。正确应是避雷接地每三层与均压环连接。
案例：
背景资料
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：
事件一：因本龙骨为甲供材料，施工单位未对本龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件二：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
问题：
（1）进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？事件一中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
（2）事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括那些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
（3）事件二中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
（4）指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
233网校名师答案：
（1）出厂检验证明、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、商检合格证、有效期证明材料。
需要检验验收。木龙骨使用前应进行防火处理。
（2）还要对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试。
（3）不妥当。没有监理工程师的许可施工单位不得自行赶工，要按照之前编制的进度计划实施项目。
（4）应对样板件的饰面砖粘结强度进行检验；对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收；平整度、光洁度的检验；尺寸检验；饰面板嵌缝质量检验。
案例：
背景资料
某教学楼外墙面，金属门窗工程，主体为框架结构，墙体为加气混凝土砌块，施工过程中发生如下事件：
事件一：外窗加工安装过程中施工人员窗框固定片间距为650mm。
事件二：在工程检验中发现个别施工人员在砌体墙上固定门窗用射钉。 事件三：此工程外窗共计520套，按照检验批划分则每100樘应划分为一个检验批，故划分为5个检验批。
问题：
1.事件一中，施工人员安装过程中的施工方法是否正确？为什么？
2.事件二中，指出不妥之处，说明理由。
3.事件三中，检验批划分是否合理？说明理由。
233网校名师答案：
1.施工方法不正确。
固定片之间的间距应符合设计要求，并不得大于600mm。
2.事件二中，在砌体墙上门窗用射钉固定不妥。
理由：规范规定在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。
3.检验批划分不合理。
理由：对不足100樘的应划一个检验批，因此应该划分为6个检验批。
案例：
背景资料
某北方公建工程，建筑面积30000m2，施工单位为某建设集团公司。框架结构，建筑平面东西长75m，南北长45m，檐高36m。主入口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部规定脚手架工程的检查与验收应由项目技术负责人组织，项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加，按照施工方案整体验收。监理单位提出了整改意见。
事件二：脚手架工程施工中，项目部规定对脚手架杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造，地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空等内容进行定期重点检查。
事件三：施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时，在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法，致使负荷偏载，重心偏移，脚手架立杆弯曲变形，造成脚手架失稳整体坍塌。
事件四：监理单位在脚手架专项方案审核中发现主入口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。
问题：
1.写出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
2.事件二中，脚手架工程定期检査应重点检查的内容还有哪些？
3.写出事件三事故发生的直接原因。
4.事件四中，主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有哪些？
233网校名师答案：
1.不妥之处及理由如下：
不妥之处一：脚手架的检查与验收应由项目技术负责人组织。
理由：脚手架的检查与验收应由项目经理组织。
不妥之处二：按照施工方案整体验收。
理由：按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，对脚手架进行分段验收，在确认符合要求后，方可投入使用。
不妥之处三：项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加。
理由：项目施工、技术、安全、作业班组负责人参加。
2.脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有：
扣件螺栓是否有松动；立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求；架体的安全防护措施是否符合要求；是否有超载使用的现象。
3.脚手架倒塌的直接原因：承载力不足，局部立杆被压弯失稳导致整体坍塌。
4.主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有：
保证安全的技术措施；
绘制施工详图；
绘制节点大样图。
案例：
背景资料
北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。现浇混凝土框架结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：在学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100m。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
问题：
1.模板设计的依据有哪些内容？模板设计的主要设计内容有哪些？
2.指出事件一中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？
3.事件二中，常见影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有哪些？
4.模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是什么？
233网校名师答案：
1.模板设计的依据及内容如下：
（1）模板设计的依据有：
①工程设计图纸；
②现场条件；
③混凝土结构施工与验收规范；
④有关的模板技术规范。
（2）模板设计主要包括：
①模板面；
②支撑系统；
③连接配件。
2.事件一中问题解答如下：
（1）不妥之处及理由如下：
①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。
理由：最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100m。
理由：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。
（2）水平拉杆无处可顶时的措施是：
应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。
3.常见影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有：
水平杆的步距；
立杆的接长；
连墙件的连接；
扣件的紧固程度。
4.模板拆除的顺序和方法是：
先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。
案例：
背景资料
某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下两层，现浇框架混凝土框架结构，由某建筑工程公司施工总承包。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备16台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器，监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位在专项安全检査中发现：
现场室外220V灯具距地面统一为2.5m；室内220V灯具距地面统一为
2.2m；碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
问题：
1.事件一中，项目部的做法是否妥当？说明理由。
2.施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有哪些？
3.各级配电箱的箱体和内部设置安全规定有哪些？
4.事件二中，项目部的做法是否妥当？说明理由。施工现场一般场所还应有哪些?（最少写出五项）
5.写出事件三中的不妥之处，并分别写出正确做法。
233网校名师答案：
1.项目部做法不妥。
理由：施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上时，应编制用电组织设计；
2.施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有：
（1）施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理；
（2）总配电箱（配电柜）要尽量靠近变压器或外电电源处，以便于电源的引入；
（3）分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带，确保三相负荷保持平衡；
（4）开关箱安装位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
3.各级配电箱的箱体和内部设置安全规定有：
（1）开关电器应标明用途，箱体应统一编号；
（2）停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁；
（3）固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。
4.
（1）项目部的做法不妥。
理由：
①库房、道路、仓库属施工现场一般场所；
②一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。
（2）施工现场一般场所还应有：
办公室；食堂；宿舍；料具堆放场所；自然采光差的场所；坑、洞、井内作业；夜间施工。
5.不妥之处如下：
不妥之处一：室外220V灯具距地面统一为2.5m。
正确做法：室外220V灯具距地面不得低于3m。
不妥之处二：室内220V灯具距地面统一为2.2m。
正确做法：室内220V灯具距地面不得低于2.5m。
不妥之处三：碘钨灯安装高度统一为2.8m。
正确做法：碘钨灯的安装高度宜在3m以上。
案例：
背景资料
某写字楼工程，地下两层，地上18层，现浇混凝土框架结构。结构垂直运输采用塔吊，装饰装修采用外用电梯，结构施工外脚手架采用扣件式钢管落地脚手架，模板工程采用竹胶板和扣件式钢管脚手架支撑体系。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程结构施工至3层时，施工总承包企业组织安全巡查，发现安全技术交底只有交底人签字。施工负责人在分派生产任务时，只对管理人员进行了书面安全技术交底。
事件二：结构施工至17层时，项目部按照建筑施工安全检查标准组织自评。分项检查评分表无零分，最终评分汇总表得分78分。检查项目多项存在安全隐
患，项目部及时进行了整改。
问题：
1.安全管理检査评定保证项目有哪些？
2.指出事件一中的不妥之处，并分别写出正确做法。
3.扣件式钢管脚手架检查评定保证项目包括哪些内容？
4.事件二中，项目部自评结果是什么等级？说明理由。
233网校名师答案：
1.安全管理检查评定保证项目有（P202）
1）安全生产责任制；
2）施工组织设计及专项施工方案；
3）安全技术交底；
4）安全检查；
5）安全教育；
6）应急救援。
2.事件一中：
不妥之处一：安全技术交底只有交底人签字。
正确做法：安全技术交底还应由被交底人、专职安全员进行签字确认。 不妥之处二：施工负责人在分派生产任务时，只对管理人员进行书面安全技术交底。
正确做法：施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。
3.扣件式钢管脚手架检査评定保证项目包括（P202）
4.等级为合格。
理由：分项检查评分表无零分，汇总表得分值在80分以下，70分及以上。
案例：
背景资料
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2014年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2014年4月20日下午4时为投标截止时间，5月10日发出中标通知书。
在4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于4月20日下午5时才送达。4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
评标委员会由7人组成，其中当地招标办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致。E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当？说明理由。
2.分别指出对B企业工企业D企业和E企业投标文件应如何处理，并说明
理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。 233网校名师答案：
1.招标方式妥当。因为工程技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，合适投标的企业相对较少，采用公开招标会花费大而效果差。采用邀请招标比较有针对性，比较经济，效果也相对较好。
2.B企业标书无效。D企业以大写为准。
3.评标委员会由评标专家和招标人代表共同组成，人数为5人以上单数。其中，评标专家人数不得少于成员总数的三分之二。公证人可以参与但不作为评标委员。因此此评标组人数为双数，不符合要求。
4.不妥当。书面合同应在承包商收到中标函之后的28天之内签订。当双方另有约定时例外。
案例：
背景资料
某工程竣工后，项目经理部核算了项目施工总成本，其构成如下：人、材、机费用合计4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，施工降水费2.36万元，企业管理费332.17万元（其中施工单位总部企业管理费为220.40万元）。请列式计算项目部施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
233网校名师答案：
现场直接成本
=人、材、机费用+措施费
=4309.2+440.8=4750万元
现场间接成本
=规费+现场管理费
=11.02+（332.17-220.4）=122.79万元
项目部施工总成本
=直接成本+间接成本
=4750+122.79=4872.79万元
案例：
背景资料
某施工单位投标报价：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.00元/m3，机械费为1.60元/m3，工程预付款比例为10%。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费为30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。计算该施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元/m3？中标造价是多少万元？
233网校名师答案：
1.土石方分项工程综合单价
（8.40+12.0+1.60）×（1+15%）×（1+5%）
=26.57元/m3
2.中标造价：
（8200+360+120+225.68）×（1+3.41%）
=9209.36万元
3.工程预付款金额
=（中标造价-暂列金额）
=（9209.36-50）×10%=915.94万元
案例：
背景资料
某工程采用固定单价合同计价模式；当实际工程量增加或减少超过清单工程量的5%时，合同单价予以调整，调整系数为0.95或1.05；投标报价中的钢筋、土方的全费用综合单价分别为5800.00元／吨、32.00元/m3。
施工总承包单位项目部对清单工程量进行了复核。其中：钢筋实际工程量为9600.00吨，钢筋清单工程量为10176.00吨；土方实际工程量为30240.00m3，土方清单工程量为28000.00m3。施工总承包单位向建设单位提交了工程价款调整报告。
施工总承包单位钢筋和土方工程价款是否可以调整？为什么？列式计算调整后的价款分别是多少万元？（保留两位小数）。
233网校名师答案：
合同约定：本工程采用固定单价合同计价模式；当实际工程量增加或减少超过清单工程量的5%时，合同单价予以调整。
（1）
钢筋可以调整
（10176-9600）/10176＝5.7%>5%；
土方可以调整
（30240-28000）/28000＝8%>5%
（2）调整后价款：
钢筋工程9600×5800×1.05=5846.40万元；
土方工程28000×（1+5%）×32+[30240-28000×（1+5%）]×32×0.95=96.63（万元）
案例：
背景资料
某工程业主采用固定单价合同方式招标，与市兴华建筑公司签订了建筑安装工程施工合同。其中有甲、乙两个主要分项工程，清单量分别为甲分项工程2500m2，乙分项工程3500m2。承包商报价中甲分项工程的综合单价为320元／m2，乙分项工程的综合单价为280元／m2。
施工合同中约定：若累计实际工程量比计划工程量增加超过10％，超出部分调整系数0.898；若累计实际工程量比计划工程量减少超过10％，其综合单价调整系数为1.1；其余分项工程按中标价结算。该承包商各月完成的且经监理工
程师确认的各分项工程工程量见下表。
（1）甲分项工程结算工程款为多少？
（2）乙分项工程结算工程款为多少？
233网校名师答案：
（1）甲分项工程结算工程款为：
甲分项工程实际完成工程量合计：
700＋800＋700＋600=2800m。
（2800-2500）／2500=12％＞10％
甲分项工程实际完成工程量超过计划完成量的10％，所以，根据施工合同规定，应调整甲分项超出部分工程综合单价。
甲分项工程需调整单价的工程量为：
2800-2500×（1＋10％）=50m2
甲分项工程实际结算工程款为：
2500×（1＋10％）×320＋50×320×0.898
=880000＋14368
=894368元
（2）乙分项工程结算工程款为：
乙分项工程实际完成工程量合计：
850＋750＋700＋700=3000m2
（3500-3000）/3500=14.3％＞10％
乙分项工程实际完成工程量小于计划完成量的90％，所以，根据施工合同规定，应调整乙分项工程综合单价。
则乙分项工程结算工程款为：
3000×280×1.1=924000元
例：某工程合同总额200万元，工程预付款为24万，主要材料、构件所占比重为60%，问：起扣点为多少万元？
233网校名师解答：
（200-T）×60%=24
得T=160万元
则当工程完成160万元时，本项工程预付款开始起扣。
案例：
背景资料
某住宅工程以公开招标的形式确定了中标单位。招标文件规定，以固定总价合同承包。签订施工合同时，施工图设计尚未完成。中标的建筑公司中标后经过艰苦谈判确定合同价850万元。该建筑公司认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉，未到现场进行勘查；另外考虑工期不到一年，市场材料价格不会发生太大的变化，所以就接受了固定总价的合同形式。
合同条款中规定：
（1）乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
（2）甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管线资料，供乙方参考使用。 问题：
（1）双方选择固定总价合同形式是否妥当？乙方承担哪些主要风险？乙方做法有哪些不足？
（2）建设工程合同按照承包工程计价方式分为哪几类？
（3）合同条款中有哪些不妥之处？
233网校名师答案：
（1）该工程择固定总价合同形式不恰当。因为项目的施工图设计尚未完成，工程量难以确定，不符合固定总价合同的适用条件。
乙方要承担两方面的风险：工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。 乙方做法有下列不妥：（1）尽管工程结构形式简单，但毕竟施工图设计尚未完成，乙方必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。
（2）采用固定总价合同不妥。
（2）建设工程合同按照承包工程计价方式可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。其中固定价格合同又可分为固定总价合同和固定单价合同。
（3）第2条中“供乙方参考使用”提法不当，应改为“保证资料（数据）真实、准确”，作为乙方现场施工的依据。
案例：
背景资料
某开发商通过公开招标与某建筑集团公司按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程，合同总价为5000万元，工期为7个月。合同签定日期为3月1日，双方约定4月1日开工，10月28日竣工。
合同中规定：
（1）主要材料及构件金额占合同总价的65％。
（2）预付备料款为合同总价的25％，于3月15日前拨付给承包商。工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价的60％以后的下一个月起，分3个月平均扣除。
（3）工程保修金为合同总价的3％，业主从每月承包商取得的工程款中按3％的比例扣留。保修期（一年）满后，剩余部分退还承包商。
（4）工程进度款由乙方逐月（每月末）申报，经审核后于下月5日前支付。
（5）若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90％时，业主可按实际
完成产值的6％的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。
（6）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
（7）工程款逾期支付，按每日1‰的利率计息。
（8）竣工的次月办理竣工结算。
由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、设备价值见下表。
时间 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
计划完成
产值 600 800 850 850 800 600 5 00
实际完成
产值 600 790 870 860 700 650 530
业主供料
价款 5 12 10 10 15 10 8
问题：
（1）该工程的预付款为多少?
（2）应从几月份开始回扣工程款?每月应扣工程预付款为多少？
（3）每月应签发付款凭证金额为多少？
233网校名师答案：
（1）工程的预付款为：5000×25％=1250万元
（2）应从第8月份开始回扣工程款，因为4～7月累计工程款为：
600＋790＋870＋860
=3120万元＞5000×60％=3000万元。
平均每月应扣工程预付款为：
1250÷3=416.67万元
（3）每月工程师代表应签发付款凭证金额是多少？
实际应结算工程款为：
4月份应签发付款凭证金额为：
600×（1-3％）-5=577万元
5月份应签发付款凭证金额为：
790×（1-3％）-12=754.3万元
6月份应签发付款凭证金额为：
870×（1-3％）-10=833.9万元
7月份应签发付款凭证金额为：
860×（1-3％）-10=824.2万元
8月份完成产值700万元＜800×90％=720万元，所以应扣除700万的6％。8月份应签发付款凭证金额为：
700×（1-3％-6％）-416.67-15=205.33万元
9月份应签发付款凭证金额为：
650×（1-3％）-416.67-10=203.83万元
10月份应签发付款凭证金额为：
530×（1-3％）-（1250-416.67×2）-8=89.44万元
案例：
背景资料
某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑工期为20个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。
乙为保证工程质量与工期，将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。
工程根据总包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。
工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
问题：
（1）请问上述背景资料中，丙与丁的行为是否合法?各属于什么行为?
（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么?
（3）法律法规规定的违法分包行为主要有哪些?
233网校名师答案：
（1）不合法，丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。
（2）在此事件中，丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向甲承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系，根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。
（3）违法分包行为主要有：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分给其他单位的；分包单位将其分包的建设工程再分包的。
案例：
背景资料
某饭店装修改造工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了装修施工合同。合同价款为2600万元，合同工期为200天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚。该工程施工进行到100天时，经材料复试发现，甲方
所供应的木地板质量不合格，造成乙方停工待料19天，此后在工程施工进行到150天时，由于甲方临时变更首层大堂工程设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。
问题：
（1）施工单位在第一次停工后10天，向建设单位提出了索赔要求，索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元；第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中，施工单位均提交了有关文件作为证据，情况属实。此项索赔是否成立?
（2）在工程竣工结算时，施工单位提出工期索赔35天。同时，施工单位认为工期实际提前了15天，要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为，施工单位当时未要求工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立?
233网校名师答案：
（1）此项索赔成立。因为施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。
（2）此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位罚款理由充分，符合合同规定；罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。
案例：
背景资料
某建设单位采用工程量清单报价形式对某建设工程项目进行邀请招标，在招标文件中，发包人提供了工程量清单、工程量暂定数量、工程量计算规则、分部分项工程单价组成原则、合同文件内容、投标人填写综合单价，工程造价暂定800万元，合同工期12个月。某施工单位中标承接了该项目，双方参照现行的《建设工程施工合同（示范文本）》签订了固定价格合同。
在工程施工过程中，遇到了特大暴雨引发的山洪暴发，造成现场永久性道路遭到损坏。该施工单位认为合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；②本合同专用条款；③本合同通用条款；④中标通知书；⑤投标书及附件；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦工程量清单；⑧图纸；⑨工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。此外，施工过程中，钢筋价格由原来的2500元/t，上涨到3300元/t，该施工单位经过计算，认为中标的钢筋制作安装的综合单价每吨亏损800元，于是，施工单位向建设单位提出索赔，请求给予酌情补偿。
问题：
（1）你认为案例中合同文件的优先解释顺序是否妥当？请给出合理的合同文件的优先解释顺序。
（2）施工单位就特大暴雨事件提出的索赔能否成立?为什么？
（3）施工单位就钢筋涨价事件提出的索赔能否成立?为什么?
（4）因不可抗力事件造成的时间及经济损失应由谁来承担，应采用哪些具体方法解决问题?
233网校名师答案：
（1）不妥当。合理的合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。②中标通知书；③投标书及其附件；④本合同专用条款；⑤本合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。
（2）能成立。因特大暴雨事件引发的山洪暴发，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。已损坏的现场永久性道路经济损失应由建设单位承担，工期顺延。
（3）不能成立。根据合同文件中招标文件和合同专用条款的有关约定，该建设工程项目属于固定价格合同，合同价款不再调整。
（4）不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：
1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产；损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
6）延误的工期相应顺延。
案例：
背景资料
某建设单位与某施工单位按照《建设工程施工合同 （示范文本）》签订了某宾馆大楼的装饰装修施工合同。合同价款为1600万元，合同工期为130天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或延误工期一天，按合同价款的万分之二进行奖罚。石材由业主提供，其他材料由承包方采购。施工进行到22天时，由于设计变更，造成工程停工9天，施工方8天内提出了索赔意向通知；
施工进行到36天时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16天（均位于关键线路上），施工方10天内提出了索赔意向通知；施工进行到73天时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2天，施工方5天内提出了索赔意向通知；施工进行到135天时，施工方因人员调配原因，延误工期3天；最后，工程在150天后竣工。工程结算时，施工方向业主要求索赔，提出了索赔报告并附索赔有关的材料和证据。
问题：
（1）以上哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和工期奖励各是多少？
233网校名师答案：
（1）能够成立的索赔有：
因设计变更造成工程停工的索赔；
因业主方挑选确定石材造成工程停工的索赔；
因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工的索赔。
因施工方人员调配造成工程停工的索赔不能成立。
（2）应由业主方承担的有：
因设计变更造成工程停工，按合同补偿，工期顺延；因业主方挑选确定石材造成工程停工，按合同补偿，工期顺延；因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，承担工程损坏损失，工期顺延。
应由施工方承担的有：
因遭受罕见暴风雨袭击造成的施工方损失；因施工方人员调配造成的停工，自行承担施工方损失，工期不予顺延。
（3）施工方应获得的工期补偿为27天，
工期奖励为
［（130＋27）-150]×1600×0.02%
=2.24（万元）
案例：
背景资料
某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材（H型钢），钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求的石材退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同问题：
（1）对上述钢材质量问题应如何处理？说明理由。
（2）业主指定石料材质、颜色和样品是否合理？
（3）承包方要求退换不符合要求的石料是否合理？为什么？
（4）厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理？为什么？
（5）石料退货的经济损失应由谁负担？为什么？意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
233网校名师答案：
（1）该批钢材不得使用在工程中。
因钢材无三证［合格证（厂家出具的检验证明）、 钢材力学性能复试报告、销售单位备案证]。承包方应提交合法的钢材三证，若不能提交，进场钢材应退场；若能提交合法的钢材三证，并经检验合格，方可用于工程。若检验不合格，该材料不得使用。
（2）业主指定石材材质、颜色和样品是合理的。
（3）要求厂家退货是合理的，因厂家供货产品不符合购货合同质量标准要求。
（4）厂家要求承包方支付退货运费不合理，退货是因厂家违约造成的，故 厂 家应承担该责任。
业主代扣退货运费款做法不合理，因购货合同系承包方与生产厂家签订，业主
非法律关系的主体，且运费非承包方承担。
（5）石材退货的经济损失由供货厂家违约造成，故责任在供货厂家。
案例：
1.背景资料
焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5m×2m×1.5m的水箱。两人在当天完成了五分之四的工作量下班后，为了赶进度、抢工期，工地负责人又临时安排了一名油工加班施工，将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隙，通风不良，到第二天早上上班时，防锈漆根本就没有干。
焊工上班后，工地负责人虽然明知水箱上的油漆未干，但因不愿误工，就又安排焊工继续施焊。作业过程中，贾某钻进水箱内侧施焊，王某站在外面焊接，刚一打火，轰的一声，水箱上的油漆发生了爆燃，王某、贾某顿时被火焰吞噬在内，事后虽经救出，但两人均被深度烧伤，烧伤面积达25％。
2.问题
（1）请针对这起事故发生的原因，指出现场存在的主要问题有哪些？
（2）请指出谁应对这起事故负主要责任？
（3）哪些情况下的动火作业为二级动火作业？二级动火作业的审批程序是如何规定的？
（4）请简述灭火器的设置有哪些具体要求？
233网校名师答案：
（1）现场存在的主要问题有：
工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产，合理安排工序，违章指挥，强令工人冒险作业。
工地负责人在作业前没有对工人进行书面的安全技术交底。
油漆作业和焊接作业不可以同时进行。
没有严格执行动火审批和动火监护制度。
动火作业前和动火过程中没有按要求进行安全检查。
作业人员安全意识不强，违章作业。
（2）工地负责人应对这起事故负主要责任。
（3）答案详见P227
（4）灭火器的设置要求（P227）
案例：
1.背景资料
某装饰工程公司承接某市区内一栋20层的办公大楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：
（1）电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。
（2）因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本，就地取材，用木板搭建工人宿舍。
（3）施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
（4）现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟。
（5）使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭。该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火警。
2.问题
（1）水、电气焊切割作业前，需办理什么证件？现场须做哪些消防准备工作？
（2）该施工现场搭设临时建筑时，对材料有什么要求？
（3）消防安全技术交底有哪些内容？
233网校名师答案：
（1）电、气焊切割作业前，需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前，现场需作消防准备工作，按照《建设工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行。
动用明火前，要清理附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。施工现场必须采取严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。必须在顶棚内进行电、气焊作业时，应先与消防部门商定，妥善布置防火措施后，方可施工。
（2）临建搭建要求
施工现场搭设临时建筑时，临时建筑材料不得使用易燃材料，城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时，需经消防监督机关批准。
（3）消防安全技术交底内容P228
案例：
背景资料
某18层商住楼，总建筑面积40000m2，占地面积19000m2，建筑高度60.55m，全现浇混凝土剪力墙结构，筏形基础，2000年4月8日施工单位进场。2000年9月3日中午，工人小刘蹲在宿舍门前吃饭时，被高空落下的一混凝土块击中头部，造成颅骨开放性骨折，经抢救无效死亡。
事后经调查，该现场工人宿舍离建筑物只有3.8m远，没有采取任何的隔离和防砸措施，建筑物主体结构也没有用密目安全立网进行封闭围护，楼层周边虽有防护栏杆，但栏杆下无挡脚板，也没有支挂安全立网。事故发生时，现场负责打扫卫生的工人李某在17层清扫垃圾，由于垃圾堆放过于靠边，致使混凝土块从高空滑落并砸在小刘头上。
问题：
（1）对施工现场临时生活用房的选址有哪些要求？
（2）在建工程内是否可以安排工人居住？
（3）本次事故发生的主要原因是什么？
233网校名师答案：
（1）施工现场的临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施。
（2）在建工程内严禁住人。
（3）主要原因：该现场工人宿舍离建筑物只有3.8m远，没有采取任何的隔离和
防砸措施，建筑物主体结构也没有用密目安全立网进行封闭围护；楼层周边虽有防护栏杆，但栏杆下无挡脚板，也没有支挂安全立网；垃圾堆放过于靠边，致使混凝土块从高空滑落并砸在头上。
案例：
1.背景资料
某装饰公司承担了某商场的室内室外装饰装修工程，该工程结构形式为框架结构，地上六层，地下一层，周围为居民区。施工项目包括墻体砌筑抹灰、轻钢龙骨吊顶、地面大理石、门窗、木作油漆、外墙干挂石材幕墙等，施工单位在施工现场管理上做了下列工作：
（1）施工现场临时设施按平面布置图建造；
（2）在楼梯、休息平台上堆放材料码放整齐；
（3）在临边作业和洞口作业处用一根红色绳子围护；
（4）现场消防通道处堆放石材，通道宽度为2m，可供行人通行；
（5）根据甲方要求，加快工程进度，石材加工与安装到晚上12：00；
（6）现场临时照明用电为220v，施工人员能随时从未上锁的配电箱上接电。
2.问题
（1）施工单位在现场管理方面存在哪些问题？
（2）施工现场文明施工包括哪些内容？
233网校名师答案：
（1）施工单位在现场管理方面存在下列问题：
不得在楼梯、休息平台上堆放材料，确保现场通道畅通。在临边和洞口外应有防护措施，按规定设置防护栏杆。消防通道内不得堆放材料，且宽度应不小于4m。加班时间太晚，石材加工噪声会影响附近居民的休息。临时供电用配电箱必须上锁，应该由电工接电，以防施工人员受触电伤害。
（2）施工现场文明施工内容
①规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生；
②创造文明有序安全生产的条件和氛围；
③减少施工对居民和环境的不利影响；
④树立绿色施工历年，落实项目文化建设。
案例：
背景资料
某住宅楼项目，建筑面积8600m2，2座6层，砖混结构。由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水立管从首层向上安装，卫生间防水施工到五层时与给排水立管相遇。六层卫生间墙面瓷砖贴完后需重新在墙里埋水管。楼梯间水泥砂浆地面上人过早，后多处起砂。
问题：
（1）五层以上卫生间防水存在何隐患？为什么？
（2）现六层卫生间墙里埋水管会造成什么损坏？
（3）楼梯间地面成品保护应如何做？
233网校名师答案：
（1）存在漏水隐患。因为在已经施工完成的防水层上开洞穿管，再修补防水层，不能保证防水层的整体性。
（2）造成墙体结构、抹灰、防水层、瓷砖等的损坏。
（3）封闭养护至要求后方可上人。
案例：
背景资料
一大型写字楼项目位于城市中心地带，一期工程建筑面积300000m2，框架－剪力墙结构，箱形基础。施工现场设置一混凝土搅拌站。由于工期紧，混凝土需用量大，施工单位实行"三班倒"连续进行混凝土搅拌和浇筑作业，周边社区居民对此意见很大，纷纷到现场质询并到有关部门进行投诉，有关部门对项目进行了经济处罚，并责成项目进行了整改。
问题：
（1）请问建筑工程施工常见的重要环境影响因素主要有哪些？
（2）建筑垃圾、渣土及废弃物应如何处理？
（3）请问《建筑施工场界噪声限值》标准对建筑工程施工阶段的噪声限值是如何规定的？
233网校名师答案：
（1）主要有施工机械作业、模板支拆、清理与修复作业、脚手架安装与拆除作业等产生的噪声排放。
（2）分类堆放、及时清运。
（3）《建筑施工场界噪声限值》规定：白天施工不允许超过70dB，夜间施工不允许超过55dB。
案例：
背景资料
某市区一办公楼项目，建筑面积15680m2。2006年5月，施工单位总部组织全公司安全文明施工检查活动，在该工地发现：电缆线路沿地面明敷设；停止使用的配电箱未拉闸断电，箱门未上锁；电焊把线借用外脚手架做回路地线；碘钨灯的金属架杆整个未采取绝缘措施，没有漏电保护器；与分包单位没有订立临时用电管理协议。商品混凝土运输车辆在现场洗车后，污水直接流入市政污水井。
问题：
（1）针对本次检查发现的临时用电问题，应如何整改？
（2）商品混凝土运输车辆在现场洗车后，污水直接流入市政污水井是否符合规定？为什么？
233网校名师答案：
（1）电缆线路沿地面明敷设问题：应采取按规范要求架空或埋地方式敷设。 停止使用的配电箱未拉闸断电，箱门未上锁：应采取拉闸断电，箱门上锁措施。
电焊把线借用外脚手架做回路地线：电焊把线应双线到位。
碘钨灯的金属架杆整个未采取绝缘措施、没有漏电保护器：金属架杆手持部
位应采取绝缘措施，电源侧装设漏电保护器。
与分包单位没有订立临时用电管理协议：应采取与分包单位订立临时用电管理协议，协议中明确各方责任。
（2）不符合。因为商品混凝土运输车辆在现场洗车的污水，必须经沉淀池沉淀后才能流入市政污水井。
案例：
背景资料
某公司承建北京一高层建筑，位于居民密集区域，总建筑面积250000m2。工程设计为钢筋混凝土框架结构。项目经理部已经按照有关资料组织完成了施工总平面图设计，根据施工平面图和安全管理需要，项目部绘制了施工现场安全标志平面图，按照不同施工阶段的特点布置安全警示标志。现场按照安全施工方案部署了消防安全工作，在指定位置设置了足够数量灭火器材。
问题：
（1）安全标志一般有几种？
（2）施工现场消防安全管理的主要工作有哪些？
（3）简述灭火器的设置要求有哪些？
233网校名师答案：
（1）安全警示牌的类型P237
（2）施工现场消防安全管理的主要工作有：
施工现场应建立现场防火制度和火灾应急响应机制，落实防火措施，配备防火器材。
明火作业应严格执行动火审批手续和动火监护制度。
高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每层留设消防水源接口。现场应设置消防通道，并畅通。
（3）灭火器的设置要求有：
一般临时设施区，每100m2配备两个10L的灭火器，大型临时设施总面积超过1200m2的，应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材设施。
临时木工加工车间、油漆作业间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器。
案例：
背景资料
某科研办公楼工程，建筑面积：23998m2，基础采用筏板基础，地下及主体为框架剪力墙结构。2008年3月20日基础结构出±0.0，之前各检验批和分项工程质量验收均合格，1个月后总包单位组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方进行地基与基础验收。验收结果发现混凝土试件强度不合格。
问题：
（1）检验批质量验收合格应符合哪些规定？
（2）由总包组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方验收是否正确？
（3）针对本案例中验收发现混凝土试件强度不合格应如何处理？
233网校名师答案：
（1）检验批合格质量应符合下列规定：
主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
（2）由总承包单位组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方验收的做法不正确。
地基与基础验收属于分部工程验收，分部（子分部）工程验收应由总监理工程师或建设单位项目专业技术负责人组织，验收人员应包括建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位的项目负责人。
（3）混凝土试件强度不合格应采用钻芯取样，检测结果符合设计要求可按合格验收。
案例：
背景资料
某公司承担了某商场施工工程，建筑面积2000m²，该工程结构形式为框架结构，地上六层，地下一层，周围为居民区。施工项目包括混凝土基础、现浇混凝土结构、轻质墙体砌筑、抹灰、轻钢龙骨吊顶、地面大理石、门窗、木作油漆、外墙干挂石材幕墙等。施工单位完工后自行进行了室内环境检测，结果合格。但商场开业后经常接到顾客投诉，室内空气刺鼻，业主随即委托一国家法定检测单位对室内空气中的甲醛进行现场检测。
问题：
（1）完工后应由谁进行室内环境检测？
（2）商场设有中央空调系统，进行室内空气检测时是否必须把空调关闭？说明理由。
（3）哪些材料属子无机非金属主体材料？民用建筑工程使用时应控制何种指标限量？
233网校名师答案：
（1）建设单位。
（2）不能。按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）第6.0.16条规定，民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行。
（3）民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括：砂、石、砖、水泥、预拌混凝土、混凝土预制构件和新型墙体材料等。控制放射性指标。
案例：
背景资料
某装饰施工单位中标了北京市某办公楼，其基本工作量如下：断桥式铝合金中空玻璃外窗300樘，办公室和卫生间地面铺瓷砖5000m2，大堂地面花岗石
300m2，复合木地板900m2；贴瓷砖墙面500m2，墙面软包30m2，从顶到地玻璃隔断1000m2，木质吸声墙200m2；墙面抹灰刷涂料2000m2；轻钢龙骨纸面石膏板吊顶6150m；玻璃吊顶50m；木门及门套线安装150樘；结构墙砌筑10m3；各种灯具安装500套；16个卫生间墙地面及各种卫生洁具安装96套。开工日期为2006年10月5日。
2006年12月30日在检查施工现场时发现：瓷砖和玻璃堆放在入口走道的两边、由工厂制作好的木门扇斜靠在走道的墙面上摆放成线、复合木地板和纸面石膏板码放整齐地堆放在刚抹灰的房间里；大堂内20余工人正在进行结构墙砌筑；卫生间里几个工人正在进行地面陶瓷砖铺贴；检查材料验收资料，各材料设备均有合格证。结构墙砌筑水泥的出场日期为2006年8月5日。
问题：
（1）根据上述背景材料你认为哪些材料须进行现场复试？
（2）根据所述现场情况，你认为在材料的保管方面存在哪些问题？
（3）指出该工程的节能验收项目？并划分检验批。
（4）写出该工程门窗工程的隐检项目。
（5）写出建筑外窗的复验项目。
233网校名师答案：
（1）材料须进行现场复试的有：水泥、花岗石、防水材料、瓷砖、复合木地板、木质吸声板、人造木板、建筑外窗。
（2）在材料的保管方面存在的问题有：
①瓷砖和玻璃为易碎材料，堆放在入口走道的两边容易受到损坏；
②木门扇斜靠在走道的墙面上，易产生变形；
③复合木地板和纸面石膏板码放整齐地堆放在刚抹灰的房间里，易受潮湿； ④砌结构墙水泥已过期。
（3）该工程的节能验收项目是门窗节能工程。
该工程共有断桥式铝合金中空玻璃外窗300樘，可以划分为三个检验批。
（4）门窗工程的隐检项目有：
①预埋件和锚固件；
②隐蔽部位的防腐、填嵌处理；
③砌筑外门窗施工中，门窗框与墙体接缝处的保温填充做法。
（5）建筑外窗的复验项目有：建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比。
案例：
背景资料
某锅炉厂拟建六层砖混结构办公楼，该市某建筑公司通过招标方式承接该项施工任务，某监理公司负责监理。该办公楼建筑平面形状为L形，设计采用混凝土小型砌块砌筑，墙体加构造柱。工程于2012年10月10日开工建设，2013年6月15日竣工。
问题：
（1）该办公楼达到什么条件，方可竣工验收？
（2）该办公楼竣工验收应如何组织？
233网校名师答案：
（1）该办公楼竣工验收的条件：
完成建设工程设计和合同规定的内容。
有完整的技术档案和施工管理资料。
有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
有施工单位签署的工程质量保修书。
（2）该办公楼竣工验收组织
该办公楼完工后，建筑公司首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。
建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
案例：
背景资料
某科研楼项目，位于居民密集区域，总建筑面积30000m2，地上16层，地下2层，采用框架一剪力墙结构体系。基础工程施工由甲专业基础公司承担，主体结构由乙建筑公司施工,装饰装修工程由丙装饰公司施工。工程竣工归档时，甲专业基础公司和丙装饰公司将资料汇总后移交乙建筑公司。
问题：
（1）该工程施工技术竣工档案应由谁上缴到城建档案馆？
（2）甲专业基础公司和丙装饰公司将资料汇总后移交乙建筑公司的做法对吗？
233网校名师答案：
（1）应由建设单位上缴到城建档案馆。
（2）不正确。因为该工程是由甲、乙、丙三个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交。
某房建工程地上20层，地下两层，建筑面积43210m2。筏板地基，地上框
架-剪力墙结构。某省建筑安装工程总公司中标施工总承包，中标价1.56亿元人
民币。质量目标: 合格，争创“鲁班奖”。工期：2007年1月1日〜2009年1
月1日。省建筑安装工程总公司授权全资子公司——第一分公司组织实施。施工
单位成立了直营项目经理部，并于2006年12月15日进场。2006年12月16日，
建设单位组织对相关方进行了场地书面交底和图纸交底。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：2006年12月21日，施工单位项目负责人组织了项目部首次会议。其
中安排《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制，项目技术负责人审核后
上报一分公司总工程师审批。
事件二：施工单位《施工组织设计》审批加盖受控章后，报送了监理单位。监理
工程师认为：
（1）编制依据有：与工程建设有关的法律、法规和文件以及国家现行有关标准
和技术经济指标两大项，但内容不全；
（2）基本内容有编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划等四项，内容
也不全；
（3）没有施工组织设计及时进行修改或补充的相关内容。要求重新编制。
问题：
1.指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
2.事件二中，《施工组织设计》还应报送哪些单位，发放哪些单位？
3.事件二中，《施工组织设计》编制依据还应包括哪些内容？
4.事件二中，《施工组织设计》基本内容还应包括哪些内容？
5.事件二中，应补充《施工组织设计》及时进行修改或补充的发生情况有哪些？
1.不妥之处及理由如下：
不妥之处一：《施工组织设计》由项目技术部负责人主持编制。
理由：《施工组织设计》由施工单位项目负责人主持编制。
不妥之处二：《施工组织设计》由项目技术负责人审核。
理由：《施工组织设计》由施工单位主管部门审核。
2.还应报送：建设单位。
发放单位：企业主管部门、项目相关部门、主要分包单位。
3.编制依据还应包括：
工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；
工程施工合同或招标投标文件；
工程设计文件；
工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；
与工程有关的资源供应情况；
施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
4.基本内容还应包括：
施工准备与资源配置计划；
主要施工方法；
施工现场平面布置；
主要施工管理计划。
5.项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补
工程设计有重大修改；
有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；
主要施工方法有重大调整；
主要施工资源配置有重大调整；
施工环境有重大改变。
经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。
案例：
某施工单位作为总承包商，承接一写字楼工程，地上18层，地下两层。钢
筋混凝土框架-剪力墙结构。合同规定该工程的开工日期为2011年7月1日，竣
工日期为2012年12月25日。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设
计。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、
进度、成本、安全四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送的该工程的施工组织设计中，施工现场平面布
置图包括了：
（1）工程施工场地状况；
（2）拟建建（构）筑物的位置、轮廓尺寸、层数等；
（3）工程施工现场的加工设施、存储设施、办公和生活用房等的位置和面积等
内容。监理单位认为内容不全。
问题：
1.事件一中，该工程施工管理目标应补充哪些内容？
2.—般工程的施工顺序有哪些内容？
3.施工方法的确定原则有哪些内容？
4.事件二中，施工现场平面布置图应补充哪些内容？
1.应补充
环保、节能、绿色施工等管理目标。
2.一般工程的施工顺序
“先准备、后开工”，“先地下、后地上”，“先主体、后围护”，“先结构、
后装饰”，“先土建、后设备”。
3.施工方法的确定原则
遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。
4.应补充
布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施
和临时施工道路等；
施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施；
相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。
案例：
某房屋建筑工程，建筑面积6000m²，钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝
土框架结构，填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建设工程施工合同（示
范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），
建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监
理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子
分部工程验收申请报告和相关资料，监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构
实体检验资料，提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目
经理组织实施”的要求。
事件二：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现加气混凝土砌块填
充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤
紧。
事件三：施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计
划图（如下图所示），经批准后按此组织实施。
事件四：在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰
材料交付时间延误，导致工作F的结束时间拖延14天，为此，施工总承包单位
以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
问题：
1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204），指出事件一中监理
工程师要求错误之处，并写出正确的做法。
2.根据《砌体工程施工质量验收规范》
（GB50203），指事件二中填充墙砌筑过程中的错误之处，并分别写出正确的做
法。
3.事件三中室内装饰工程的工期为多少天？并写出该网络计划的的关键线路（用
节点表示）
4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立？说明理由
1.
（1）错误之处：结构实体检验应在监理工程师旁站下；
正确做法：结构实体检验应在监理工程师见证下。
（2）错误之处：由施工单位项目经理组织实施
正确做法：由施工项目技术负责人组织实施。
2.（1）错误之处：加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑。
正确做法：用加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖，
或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台，高度不宜小于200mm。
（2）错误之处：填充墙砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。
正确做法：填充墙砌至接近梁底时，应至少间隔14d后将其补砌挤紧。
3.
（1）室内装饰工程的工期为84d；
（2）关键线路为：①→②→④→⑧→⑨→⑩
4.
（1）施工总承包单位提出14天的工期索赔不成立。
（2）理由：F工作的总时差=1周，即7天，该事件由于建设单位采购供应的某
装饰材料交付时间延误，导致工作F的结束时间拖延14天，实际影响工期7天，
故提出的工期索赔14天不成立。
案例：
某人防工程，建筑面积5000m3，地下一层层高4.0m，基础埋深为自然地面
以下6.5m，建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理，建设单位和某施工
单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了施工合同。
工程施工过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行改
建筑物的定位测设。
事件二：工程楼板组织分段施工，某一段个工序的逻辑关系见下表：
事件三：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。
事件四：工程在设计师就充分考虑“平战结合、综合使用”的原则，平时用做停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分部工程进行了验收。
问题：
1.事件一中建筑物细部点定位测设有哪几种方法？本工程最适宜采用的方法是哪一种？
2.根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图、并计算该网络计划图的工期。
3.事件三中顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。
4.根据人防工程的特点和事件四中的描述，本工程验收时还应包含哪些分部工程？
1.事件一中建筑物细部点测设的方法：直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法。
本事件适用方法：直角坐标法
2.事件二中网络图如下所示：
其关键线路为：①→②→③→④→⑤→⑥，工期T=16天。
3.事件三中新增构造柱钢筋安装的过程：
对构造柱定位，上下端部弹线；
根据配置竖向钢筋的直径和数量在相应位置钻孔；
在钻孔部位植筋（使用建筑用结构胶）；
设计规定数量的箍筋预就位于柱立筋下端部；
绑扎立（主）筋；
将预就位的箍筋按间距要求分布并与立（主）筋绑扎牢固成型。
4.本工程验收时还应包含下述分部工程：
地基与基础、建筑屋面、建筑给排水及采暖、智能建筑、电梯等。
案例：
某房屋建筑工程，建筑面积6800㎡，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节
事件三：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。
事件四：工程在设计师就充分考虑“平战结合、综合使用”的原则，平时用做停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分部工程进行了验收。
问题：
1.事件一中建筑物细部点定位测设有哪几种方法？本工程最适宜采用的方法是哪一种？
2.根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图、并计算该网络计划图的工期。
3.事件三中顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。
4.根据人防工程的特点和事件四中的描述，本工程验收时还应包含哪些分部工程？
1.事件一中建筑物细部点测设的方法：直角坐标法、极坐标法、角度前方交会法、距离交会法。
本事件适用方法：直角坐标法
2.事件二中网络图如下所示：
其关键线路为：①→②→③→④→⑤→⑥，工期T=16天。
3.事件三中新增构造柱钢筋安装的过程：
对构造柱定位，上下端部弹线；
根据配置竖向钢筋的直径和数量在相应位置钻孔；
在钻孔部位植筋（使用建筑用结构胶）；
设计规定数量的箍筋预就位于柱立筋下端部；
绑扎立（主）筋；
将预就位的箍筋按间距要求分布并与立（主）筋绑扎牢固成型。
4.本工程验收时还应包含下述分部工程：
地基与基础、建筑屋面、建筑给排水及采暖、智能建筑、电梯等。
案例：
某房屋建筑工程，建筑面积6800㎡，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节
能体系。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核（批）手续不妥，要求改正；同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程施工技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。
事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑技能工资施工技术专项方案，其中包括如下内容：
（1）考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工；
（2）工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三：施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图（如下图所示），经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续为36天，施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。
问题：
1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确？说明理由。
233网校名师答案：
（1）项目技术负责人主持编制了施工组织设计不妥。
正确做法：应由项目负责人主持编制。
（2）经项目负责人审核不妥。正确做法：由施工单位主管部门审核。
（3）施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能工程施工技术专项方案，施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容的说法不妥。 正确做法：单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑工程施
工前，施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理（建设）单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。 233网校名师答案：
（1）考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5℃的时段均不施工不妥。 理由是：根据相关规定，建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。
（2）工程竣工验收后，施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收不妥。理由是：根据相关规定，节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检察员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员参加。
3.针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的计算工期（单位：周）和关键线路（用工作表示）
233网校名师答案：
工作C的自由时差是ESF-EFC=2周，工作F的总时差是LSF-ESF=1周。 关键线路：A→D→E→H→I
工期：Tc=EFI=14周
4.事件4中，施工单位提出的工期索赔是否成立？说明理由。
233网校名师答案：
索赔不成立。
理由：工作C持续时间为36天，实际偏差时间22天，但C工作总时差为3周，即21天，偏差时间大于总时差1天，影响工期1天，故施工单位提出22天索赔不成立。
案例：
某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500㎡，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如图所示(单位：月)。
在工程施工中发生了如下事件：
事件一：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。
事件二：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。 事件三：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。
事件四：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。
问题：
1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。
2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求？并分别说明理由。
3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，指出新的关键线路
4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月？实际工期是多少？
1.关键线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑨，关键工作为：A、D、E、H、L
2.事件一：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。 事件二：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。
事件三：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。 事件四：施工单位不可提出工期索赔要求，因是施工单位自身责任造成的。
3.关键线路没有发生改变。
4.可顺延工期1个月。实际工期是21个月。
案例：
施工总承包单位提交的施工总进度计划，如图所示（时间单位:d），该计划通过了监理工程师的审查和确认。C工作施工过程中，因设计变更，造成工程停工29d，施工方14d内提出了索赔要求。材料进场后按照规范要求强制复验，复验结果不合格，B工作工期拖延9d，施工方20天内提出了索赔要求。
G工作施工过程中，石材进场验收时，发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方不得使用，随后石材退换造成该工作延期50d。
序号 工作 最大可压缩时间 赶工费（元/天）
1 A 5 2000
2 B 15 200 0
3 C 20 1000
4 D 10 3000
5 E 5 5000
6 F 15 1500
7 G 0 3000
8 H 8 1000
事件发生后，A、B、C、D工作已完成，为保证工程按合同工期要求完成，则必须赶工，调整原计划，应如何调整原计划，既经济又保证按原合同工期完工？并列出详细调整过程及赶工费用。
233网校名师答案：事件发生后的网络图如图所示，计算得知此时的关键路径为①→②→④→⑥→⑦→⑧，计算工期为90+149+140+180+180=739（d），与合同工期相比超期19d。
（1）此时关键路径为④→⑥→⑦→⑧，H工作费率最低，故先对H工作压缩，压缩8d，压缩后的总工期739-8=731（d），仍需进一步压缩11d工期。
（2）在考虑不变动关键路径的前提下，压缩F工作10d。
（3）关键线路有两条，同时压缩F工作和E工作1d。
赶工费用：
8×1000+11×1500+1×5000=29500（元）。
案例：
背景资料
某医院门诊楼和住院楼的总建筑面积为24600m2，其中住院楼地上7层，地下两层。建筑基坑深度为7.2m。采用钢筋混凝土平板式筏形基础。住院楼土方开挖时，南、北、西侧均采用土钉墙，东侧与门诊楼土方工程挖通。按计划基坑土方施工时间为2013年7月20日〜2013年8月20日，处于雨期施工季节。在基坑施工过程中发生如下事件：
事件一：项目部技术负责人编制了基坑土方开挖专项施工方案，施工单位技术负责人审批后报监理工程师签字认可，项目部随即组织基坑土方开挖施工。
事件二：公司季度检查时发现，基坑外未设置截水、排水设施；在基坑北侧坑边大约1m处堆置了2m土方。
事件三：土方由挖掘机分层开挖至设计高程，验槽时发现基地局部有0.5〜1m的软弱土层，施工单位将软土挖出，自行回填石屑。
问题：
1.指出事件一中的土方开挖施工方案是否需要专家论证，说明理由。
2.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号），事件一中的土方开挖施工方案，应包含哪些内容？
3.指出事件二中的不妥之处，分别说明理由。
4.指出事件三中的不妥之处，分别说明理由。
233网校名师答案：
1.土方开挖施工方案需要专家论证。
理由：本工程基坑深度7.2m，基坑开挖深度已超过5m。根据规定，基坑开挖深度超过5m（含5m）的基坑土方开挖工程，为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对方案进行论证。
2.专项施工方案包括以下内容：
工程概况。
编制依据。
施工计划。
施工工艺技术。
施工安全保证措施。
劳动力计划。
计算书及相关图纸。
3.不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：该基坑开挖前未做好坑外截水、排水和防渗水措施。
理由：《建筑工程基坑支护技术规程》JGJ120-2012第8.1.6条规定：“雨期施工时应在坑顶坑底采取有效的截排水措施”，而本基坑施工正是雨期施工，应在基坑顶部和底部设置有排水沟、集水井等截排水设施。
不妥之二：在基坑临边1m处堆土高达2m。
基坑边缘堆置土方和建筑材料，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过1.5m。
4.不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：机械开挖至设计高程，未留人工清槽土层。
理由：基坑采用机械开挖，当将挖到基底和边坡设计标高、尺寸时，应预留200〜300mm厚度的土方，进行人工清槽、修坡，避免超挖，扰动基底的土层。
不妥之二：施工单位自行回填。
理由：基底软弱土层处理涉及承载力的问题，处理不当，易造成建筑物基础不均匀沉降，因此发现问题，施工单位应及时与设计单位、监理或建设单位联系，共同商讨处理意见，形成书面洽商文件，并四方签字认可，这样不仅能保证地基施工质量，而且为施工单位工程结算提供了依据。
案例：
背景资料：
某施工单位中标一新建办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积
9800m2。地上八层，层高4m；地下一层，层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅，层高为5.4m，会议厅框架柱柱间距为8m×8m。施工过程中发生如下事件：
事件一：设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货，很难买到，施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该办公楼工程附近另一工程正在使用，连续五次进场检验均合格，质量稳定，从未出现问题，由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，故向监理工程师提出检验批扩大一倍检査的申请，监理工程师予以拒绝。
事件二：施工过程中，进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题，监理工程师暂停该批钢筋使用，要求增加原材检测项目。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中，又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求，责令整改。
事件三：大会议厅屋顶梁板模板支设时，框架梁起拱设计无明确要求，施工单位根据自身经验按3cm起拱。由于当地建筑木材资源丰富，梁板底支撑架均采用木立柱支模。混凝土浇筑完成后正好是国庆节三天放假，节后复工后，施工单位立即安排开始混凝土养护。
事件四：大会议厅模板及支撑拆除前，项目经理通知试验员从养护室取一组试件进行试验，经试验强度已达设计强度100%，项目经理指令开始拆模，被监理工程师责令暂停，要求按正确的方法来判断是否拆模。
问题：
1.指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出理由。
2.事件二中，按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目？并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。
3.指出事件三中不妥做法，并分别给出理由。
4.项目经理指令开始拆模是否合理？说明理由。并说明监理工程师要求的正确判断方法都有哪些。
233网校名师答案：
1.施工单位做法的不妥之处如下：
不妥之一：施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。
理由：当需要进行钢筋代换时，应征得设计单位同意，并办理设计变更。 不妥之二：附近另一工程正在使用、连续五次进场检验均合格，质量稳定的钢筋，向监理工程师提出检验批扩大一倍检查。
理由：在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时，其后的检验批量才可以扩大一倍。
2.按监理工程师的要求应增加钢筋原材的检测项目：化学成分检验。
主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置：板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。
3.事件三中不妥之处如下：
不妥之一：施工单位根据自身经验按3cm起拱。
理由：会议厅框架柱柱间距为8m×8m，由此可推断梁跨度约8m，其起拱高度约为8〜24mm，按3cm起拱过大。
不妥之二：梁板底支撑架均采用木立柱支模。
理由：大会议厅层高为5.4m，应选用桁架支模或钢管立柱支模。
不妥之三：混凝土浇筑完成3d后，施工单位才开始混凝土养护。
理由：对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后8〜12h内）开始养护。
4.项目经理指令开始拆模不合理。
理由：应以同条件养护试件的强度达到设计强度的75%及以上，才能判定可以拆除底模及支撑。
监理工程师要求的正确判断方法有：同条件养护试件强度或结构实体检测（回弹或钻芯）。
案例：
背景资料
某住宅楼工程，砖混结构，地上六层，地下一层，层高2.9m。由于现状地貌北高南低，在北侧有部分地下室墙体位于地面以下0.5m处。承重墙采用普通混凝土小砌块砌筑，设钢筋混凝土构造柱，厕浴间隔墙采用轻骨料混凝土小型空心砌块，水平结构为现浇钢筋混凝土楼板。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：砌筑施工时，普通混凝土小砌块先浇水湿透，再采用逐块坐浆的方法底面朝下正砌于墙上，监理工程师巡视认为施工单位做法不妥，下发监理通知单。监理工程师检查小砌块进场复验资料，发现部分小砌块的龄期不足21d，责令停工整改。
事件二：位于地面以下的隔墙砌筑时，考虑到在防潮层以下，施工单位在该部位小砌块内全部用M15砂浆灌实。考虑到所有厕所、浴室、卫生间的防水要求，厕浴间墙体底部200mm高的小砌块内空腔也全部用M15砂浆灌实。监理工程师对此做法提出异议。
事件三：监理工程师检査现场试验工作时，发现施工单位砂浆试件留置不符合规范（每组3块，尺寸为100mm×100mm×100mm），且未按规范要求的检验批留置相应组数的试件，责令整改。
事件四：结构封顶后，施工单位报请监理工程师组织砌体结构子分部验收。土建主管监理工程师组织施工单位项目管理、质量、技术等相关人员进行验收。建设单位认为验收程序不满足相关规定，拒绝承认此次验收结果。
问题：
1.指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法。并写出小砌块使用时正确的龄期。
2.指出事件二中施工单位做法的不妥之处，并分别给出正确做法。
3.指出事件三中施工单位砂浆试件留置的错误之处，并给出正确做法，写出试块留置组数的具体标准。
4.事件四中，建设单位的说法是否正确？并详细说明验收不满足规定的具体理由。
233网校名师答案：
1.施工单位不妥之处如下：
不妥之一：小砌块施工时先浇水湿透。
正确做法：不需对小砌块浇水湿润（或小砌块表面有浮水时，不得施工）。 不妥之二：底面朝下正砌于墙上。
正确做法：底面朝上反砌于墙上。
小砌块使用时正确的龄期应为：至少28d。
2.施工单位不妥之处如下：
不妥之一：防潮层以下部位墙体小砌块内用M15砂浆灌实。
正确做法：应用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实。
不妥之二：厕浴间墙体底部200mm高的轻骨料混凝土小砌块用M15砂浆灌实。
正确做法：墙底宜现浇200mm高度的混凝土坎台。
砂浆留置试件尺寸100mm×100mm×100mm有错误。
正确做法：边长为7.07cm的正方体试件
（或70.7mm×70.7mm×70.7mm）。
3.试块留置组数的标准：不超过250m3砌体、各种类型及强度等级的砌筑砂浆、每台搅拌机应至少抽验一次。
4.建设单位说法正确。
理由：
①不应由专业监理工程师组织，应由主监理工程师组织；
②参加验收不能仅有监理单位、施工单位，还应有设计（或设计、勘察）单位参加。
案例：
背景资料
某综合性写字楼为钢筋混凝土框架结构，其中二层为多功能厅，其他层为办公室，吊顶采用轻钢龙骨双层石膏板，墙面采用轻钢龙骨双层石膏板隔墙，二层楼面采用木龙骨双层木地板，其他层地面为瓷砖地面。
事件一：在施工过程中，工程监理检查发现吊顶个别吊杆固定间距为1300mm，吊杆距主龙骨端部距离400mm，吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上，监理工程师下发整改通知单，要求施工单位进行整改。
事件二：轻钢龙骨双层石膏板隔墙的安装竖向龙骨间距为600mm，双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上，在隐蔽验收时没有通过；
事件三：二层多功能厅楼面，木地板部分木龙骨中距400mm做防腐处理，木搁栅垫实钉牢，木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙；松木毛地板厚18mm，背面刷防腐剂45°斜铺，上铺卷材防潮一层，50mm×18mm长条硬木企口地板，背面刷防腐剂，竣工清理后，验收时发现地板拱起，打开踢脚线发现，钉入木地板端头与墙木楔没有取出。
问题：
1.事件一中，指出施工做法的错误，写出正确做法。
2.事件二中，指出没有通过隐蔽验收原因。
3.事件三中，指出施工做法不妥之处，说明理由。
233网校名师答案：
1.事件一中错误和正确做法分别如下：
错误一：吊杆固定间距大于1300mm;
正确做法：吊杆固定间距应在900〜1200mm之间。
错误二：吊杆距主龙骨端部距离大于400mm;
正确做法：吊杆距主龙骨端部距离应小于300mm。
错误三：吊顶内电线管固定在主龙骨的吊杆上；
正确做法：电线管固定应单独设立吊杆固定。
2.事件二中没有通过隐蔽验收原因如下：
原因一：隔墙安装竖向龙骨间距规范规定为300〜400mm，现场为600mm不符合规范要求；
原因二：规范规定双层石膏板安装时两层板的接缝不应在同一根龙骨上；现场双层石膏板安装时两层板的接缝在同一根龙骨上不符合规范要求。
3.事件三中不妥之处和理由分别如下：
不妥一：木搁栅与墙之间留出10mm的缝隙不妥。
理由：规范规定木搁栅与墙之间应留出30mm的缝隙。
不妥二：木地板施工后没有将木楔拔出不妥。
理由：规范规定木地板与墙之间留出8〜12mm的缝隙。
案例：
背景资料
某金融大厦18层办公楼幕墙工程，3〜18层正立面为单元式玻璃幕墙，采用钢化中空玻璃，幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。其他部位为石材和金属幕墙。
事件一：单元式玻璃组件采用之江牌硅酮结构密封胶。安装过程中金属扣盖采用白云牌硅酮耐候密封胶。层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶。为赶工期，单元体板块在工厂加工后第3d运到现场，第2d就进行安装。
事件二：石材幕墙安装埋件放线时，采取以第一轴线为基准线，向第二轴线依次放线，并确定埋件的位置。
事件三：幕墙的防雷接地应和结构防雷接地体有效连接，避雷接地每四层与均压环连接，使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀，并应去除金属材料表面的氧化绝缘层，并做好防镑处理。
问题：
1.事件一中，在同一个工程是否可以使用不同品种的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶？说明理由。
2.层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶是否正确？为什么？为赶工期，单元体板块在工厂加工后第3天运到现场，到场第2天就进行安装，做法是否正确？为什么？
3.事件二中，放线方法是否正确？为什么？
4.事件三中，找出错误做法，说出正确做法。
233网校名师答案：
1.事件一
采用不同品种不可以。同一个工程应使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。
采用耐候密封胶不正确。主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封；
2.做法不正确。板块加工完成后，应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内
养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14〜21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7〜10d。
3.事件二
放线方法不正确。正确做法：预埋件在安装时，各轴之间放线应从两轴中间向两边测量放线，避免累积误差。
4.事件三
避雷接地每四层与均压环连接做法错误。正确应是避雷接地每三层与均压环连接。
案例：
背景资料
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件：
事件一：因本龙骨为甲供材料，施工单位未对本龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件二：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件三：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
问题：
（1）进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？事件一中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
（2）事件一中，外墙陶瓷砖复试还应包括那些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
（3）事件二中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
（4）指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
233网校名师答案：
（1）出厂检验证明、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、商检合格证、有效期证明材料。
需要检验验收。木龙骨使用前应进行防火处理。
（2）还要对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试。
（3）不妥当。没有监理工程师的许可施工单位不得自行赶工，要按照之前编制的进度计划实施项目。
（4）应对样板件的饰面砖粘结强度进行检验；对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收；平整度、光洁度的检验；尺寸检验；饰面板嵌缝质量检验。
案例：
背景资料
某教学楼外墙面，金属门窗工程，主体为框架结构，墙体为加气混凝土砌块，施工过程中发生如下事件：
事件一：外窗加工安装过程中施工人员窗框固定片间距为650mm。
事件二：在工程检验中发现个别施工人员在砌体墙上固定门窗用射钉。 事件三：此工程外窗共计520套，按照检验批划分则每100樘应划分为一个检验批，故划分为5个检验批。
问题：
1.事件一中，施工人员安装过程中的施工方法是否正确？为什么？
2.事件二中，指出不妥之处，说明理由。
3.事件三中，检验批划分是否合理？说明理由。
233网校名师答案：
1.施工方法不正确。
固定片之间的间距应符合设计要求，并不得大于600mm。
2.事件二中，在砌体墙上门窗用射钉固定不妥。
理由：规范规定在砌体上安装金属门窗严禁用射钉固定。
3.检验批划分不合理。
理由：对不足100樘的应划一个检验批，因此应该划分为6个检验批。
案例：
背景资料
某北方公建工程，建筑面积30000m2，施工单位为某建设集团公司。框架结构，建筑平面东西长75m，南北长45m，檐高36m。主入口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部规定脚手架工程的检查与验收应由项目技术负责人组织，项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加，按照施工方案整体验收。监理单位提出了整改意见。
事件二：脚手架工程施工中，项目部规定对脚手架杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造，地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空等内容进行定期重点检查。
事件三：施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时，在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法，致使负荷偏载，重心偏移，脚手架立杆弯曲变形，造成脚手架失稳整体坍塌。
事件四：监理单位在脚手架专项方案审核中发现主入口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。
问题：
1.写出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
2.事件二中，脚手架工程定期检査应重点检查的内容还有哪些？
3.写出事件三事故发生的直接原因。
4.事件四中，主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有哪些？
233网校名师答案：
1.不妥之处及理由如下：
不妥之处一：脚手架的检查与验收应由项目技术负责人组织。
理由：脚手架的检查与验收应由项目经理组织。
不妥之处二：按照施工方案整体验收。
理由：按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，对脚手架进行分段验收，在确认符合要求后，方可投入使用。
不妥之处三：项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加。
理由：项目施工、技术、安全、作业班组负责人参加。
2.脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有：
扣件螺栓是否有松动；立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求；架体的安全防护措施是否符合要求；是否有超载使用的现象。
3.脚手架倒塌的直接原因：承载力不足，局部立杆被压弯失稳导致整体坍塌。
4.主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有：
保证安全的技术措施；
绘制施工详图；
绘制节点大样图。
案例：
背景资料
北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。现浇混凝土框架结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：在学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100m。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
问题：
1.模板设计的依据有哪些内容？模板设计的主要设计内容有哪些？
2.指出事件一中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？
3.事件二中，常见影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有哪些？
4.模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是什么？
233网校名师答案：
1.模板设计的依据及内容如下：
（1）模板设计的依据有：
①工程设计图纸；
②现场条件；
③混凝土结构施工与验收规范；
④有关的模板技术规范。
（2）模板设计主要包括：
①模板面；
②支撑系统；
③连接配件。
2.事件一中问题解答如下：
（1）不妥之处及理由如下：
①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。
理由：最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100m。
理由：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。
（2）水平拉杆无处可顶时的措施是：
应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。
3.常见影响模板钢管支架整体稳定性的主要因素还有：
水平杆的步距；
立杆的接长；
连墙件的连接；
扣件的紧固程度。
4.模板拆除的顺序和方法是：
先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。
案例：
背景资料
某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下两层，现浇框架混凝土框架结构，由某建筑工程公司施工总承包。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备16台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器，监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位在专项安全检査中发现：
现场室外220V灯具距地面统一为2.5m；室内220V灯具距地面统一为
2.2m；碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
问题：
1.事件一中，项目部的做法是否妥当？说明理由。
2.施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有哪些？
3.各级配电箱的箱体和内部设置安全规定有哪些？
4.事件二中，项目部的做法是否妥当？说明理由。施工现场一般场所还应有哪些?（最少写出五项）
5.写出事件三中的不妥之处，并分别写出正确做法。
233网校名师答案：
1.项目部做法不妥。
理由：施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上时，应编制用电组织设计；
2.施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有：
（1）施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理；
（2）总配电箱（配电柜）要尽量靠近变压器或外电电源处，以便于电源的引入；
（3）分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带，确保三相负荷保持平衡；
（4）开关箱安装位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
3.各级配电箱的箱体和内部设置安全规定有：
（1）开关电器应标明用途，箱体应统一编号；
（2）停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁；
（3）固定式配电箱应设围栏，并有防雨防砸措施。
4.
（1）项目部的做法不妥。
理由：
①库房、道路、仓库属施工现场一般场所；
②一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。
（2）施工现场一般场所还应有：
办公室；食堂；宿舍；料具堆放场所；自然采光差的场所；坑、洞、井内作业；夜间施工。
5.不妥之处如下：
不妥之处一：室外220V灯具距地面统一为2.5m。
正确做法：室外220V灯具距地面不得低于3m。
不妥之处二：室内220V灯具距地面统一为2.2m。
正确做法：室内220V灯具距地面不得低于2.5m。
不妥之处三：碘钨灯安装高度统一为2.8m。
正确做法：碘钨灯的安装高度宜在3m以上。
案例：
背景资料
某写字楼工程，地下两层，地上18层，现浇混凝土框架结构。结构垂直运输采用塔吊，装饰装修采用外用电梯，结构施工外脚手架采用扣件式钢管落地脚手架，模板工程采用竹胶板和扣件式钢管脚手架支撑体系。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程结构施工至3层时，施工总承包企业组织安全巡查，发现安全技术交底只有交底人签字。施工负责人在分派生产任务时，只对管理人员进行了书面安全技术交底。
事件二：结构施工至17层时，项目部按照建筑施工安全检查标准组织自评。分项检查评分表无零分，最终评分汇总表得分78分。检查项目多项存在安全隐
患，项目部及时进行了整改。
问题：
1.安全管理检査评定保证项目有哪些？
2.指出事件一中的不妥之处，并分别写出正确做法。
3.扣件式钢管脚手架检查评定保证项目包括哪些内容？
4.事件二中，项目部自评结果是什么等级？说明理由。
233网校名师答案：
1.安全管理检查评定保证项目有（P202）
1）安全生产责任制；
2）施工组织设计及专项施工方案；
3）安全技术交底；
4）安全检查；
5）安全教育；
6）应急救援。
2.事件一中：
不妥之处一：安全技术交底只有交底人签字。
正确做法：安全技术交底还应由被交底人、专职安全员进行签字确认。 不妥之处二：施工负责人在分派生产任务时，只对管理人员进行书面安全技术交底。
正确做法：施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。
3.扣件式钢管脚手架检査评定保证项目包括（P202）
4.等级为合格。
理由：分项检查评分表无零分，汇总表得分值在80分以下，70分及以上。
案例：
背景资料
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2014年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2014年4月20日下午4时为投标截止时间，5月10日发出中标通知书。
在4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于4月20日下午5时才送达。4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
评标委员会由7人组成，其中当地招标办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书；D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致。E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当？说明理由。
2.分别指出对B企业工企业D企业和E企业投标文件应如何处理，并说明
理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。 233网校名师答案：
1.招标方式妥当。因为工程技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，合适投标的企业相对较少，采用公开招标会花费大而效果差。采用邀请招标比较有针对性，比较经济，效果也相对较好。
2.B企业标书无效。D企业以大写为准。
3.评标委员会由评标专家和招标人代表共同组成，人数为5人以上单数。其中，评标专家人数不得少于成员总数的三分之二。公证人可以参与但不作为评标委员。因此此评标组人数为双数，不符合要求。
4.不妥当。书面合同应在承包商收到中标函之后的28天之内签订。当双方另有约定时例外。
案例：
背景资料
某工程竣工后，项目经理部核算了项目施工总成本，其构成如下：人、材、机费用合计4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，施工降水费2.36万元，企业管理费332.17万元（其中施工单位总部企业管理费为220.40万元）。请列式计算项目部施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
233网校名师答案：
现场直接成本
=人、材、机费用+措施费
=4309.2+440.8=4750万元
现场间接成本
=规费+现场管理费
=11.02+（332.17-220.4）=122.79万元
项目部施工总成本
=直接成本+间接成本
=4750+122.79=4872.79万元
案例：
背景资料
某施工单位投标报价：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.00元/m3，机械费为1.60元/m3，工程预付款比例为10%。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费为30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。计算该施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元/m3？中标造价是多少万元？
233网校名师答案：
1.土石方分项工程综合单价
（8.40+12.0+1.60）×（1+15%）×（1+5%）
=26.57元/m3
2.中标造价：
（8200+360+120+225.68）×（1+3.41%）
=9209.36万元
3.工程预付款金额
=（中标造价-暂列金额）
=（9209.36-50）×10%=915.94万元
案例：
背景资料
某工程采用固定单价合同计价模式；当实际工程量增加或减少超过清单工程量的5%时，合同单价予以调整，调整系数为0.95或1.05；投标报价中的钢筋、土方的全费用综合单价分别为5800.00元／吨、32.00元/m3。
施工总承包单位项目部对清单工程量进行了复核。其中：钢筋实际工程量为9600.00吨，钢筋清单工程量为10176.00吨；土方实际工程量为30240.00m3，土方清单工程量为28000.00m3。施工总承包单位向建设单位提交了工程价款调整报告。
施工总承包单位钢筋和土方工程价款是否可以调整？为什么？列式计算调整后的价款分别是多少万元？（保留两位小数）。
233网校名师答案：
合同约定：本工程采用固定单价合同计价模式；当实际工程量增加或减少超过清单工程量的5%时，合同单价予以调整。
（1）
钢筋可以调整
（10176-9600）/10176＝5.7%>5%；
土方可以调整
（30240-28000）/28000＝8%>5%
（2）调整后价款：
钢筋工程9600×5800×1.05=5846.40万元；
土方工程28000×（1+5%）×32+[30240-28000×（1+5%）]×32×0.95=96.63（万元）
案例：
背景资料
某工程业主采用固定单价合同方式招标，与市兴华建筑公司签订了建筑安装工程施工合同。其中有甲、乙两个主要分项工程，清单量分别为甲分项工程2500m2，乙分项工程3500m2。承包商报价中甲分项工程的综合单价为320元／m2，乙分项工程的综合单价为280元／m2。
施工合同中约定：若累计实际工程量比计划工程量增加超过10％，超出部分调整系数0.898；若累计实际工程量比计划工程量减少超过10％，其综合单价调整系数为1.1；其余分项工程按中标价结算。该承包商各月完成的且经监理工
程师确认的各分项工程工程量见下表。
（1）甲分项工程结算工程款为多少？
（2）乙分项工程结算工程款为多少？
233网校名师答案：
（1）甲分项工程结算工程款为：
甲分项工程实际完成工程量合计：
700＋800＋700＋600=2800m。
（2800-2500）／2500=12％＞10％
甲分项工程实际完成工程量超过计划完成量的10％，所以，根据施工合同规定，应调整甲分项超出部分工程综合单价。
甲分项工程需调整单价的工程量为：
2800-2500×（1＋10％）=50m2
甲分项工程实际结算工程款为：
2500×（1＋10％）×320＋50×320×0.898
=880000＋14368
=894368元
（2）乙分项工程结算工程款为：
乙分项工程实际完成工程量合计：
850＋750＋700＋700=3000m2
（3500-3000）/3500=14.3％＞10％
乙分项工程实际完成工程量小于计划完成量的90％，所以，根据施工合同规定，应调整乙分项工程综合单价。
则乙分项工程结算工程款为：
3000×280×1.1=924000元
例：某工程合同总额200万元，工程预付款为24万，主要材料、构件所占比重为60%，问：起扣点为多少万元？
233网校名师解答：
（200-T）×60%=24
得T=160万元
则当工程完成160万元时，本项工程预付款开始起扣。
案例：
背景资料
某住宅工程以公开招标的形式确定了中标单位。招标文件规定，以固定总价合同承包。签订施工合同时，施工图设计尚未完成。中标的建筑公司中标后经过艰苦谈判确定合同价850万元。该建筑公司认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉，未到现场进行勘查；另外考虑工期不到一年，市场材料价格不会发生太大的变化，所以就接受了固定总价的合同形式。
合同条款中规定：
（1）乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
（2）甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管线资料，供乙方参考使用。 问题：
（1）双方选择固定总价合同形式是否妥当？乙方承担哪些主要风险？乙方做法有哪些不足？
（2）建设工程合同按照承包工程计价方式分为哪几类？
（3）合同条款中有哪些不妥之处？
233网校名师答案：
（1）该工程择固定总价合同形式不恰当。因为项目的施工图设计尚未完成，工程量难以确定，不符合固定总价合同的适用条件。
乙方要承担两方面的风险：工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。 乙方做法有下列不妥：（1）尽管工程结构形式简单，但毕竟施工图设计尚未完成，乙方必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。
（2）采用固定总价合同不妥。
（2）建设工程合同按照承包工程计价方式可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。其中固定价格合同又可分为固定总价合同和固定单价合同。
（3）第2条中“供乙方参考使用”提法不当，应改为“保证资料（数据）真实、准确”，作为乙方现场施工的依据。
案例：
背景资料
某开发商通过公开招标与某建筑集团公司按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程，合同总价为5000万元，工期为7个月。合同签定日期为3月1日，双方约定4月1日开工，10月28日竣工。
合同中规定：
（1）主要材料及构件金额占合同总价的65％。
（2）预付备料款为合同总价的25％，于3月15日前拨付给承包商。工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价的60％以后的下一个月起，分3个月平均扣除。
（3）工程保修金为合同总价的3％，业主从每月承包商取得的工程款中按3％的比例扣留。保修期（一年）满后，剩余部分退还承包商。
（4）工程进度款由乙方逐月（每月末）申报，经审核后于下月5日前支付。
（5）若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90％时，业主可按实际
完成产值的6％的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。
（6）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。
（7）工程款逾期支付，按每日1‰的利率计息。
（8）竣工的次月办理竣工结算。
由业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成产值以及业主提供的材料、设备价值见下表。
时间 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
计划完成
产值 600 800 850 850 800 600 5 00
实际完成
产值 600 790 870 860 700 650 530
业主供料
价款 5 12 10 10 15 10 8
问题：
（1）该工程的预付款为多少?
（2）应从几月份开始回扣工程款?每月应扣工程预付款为多少？
（3）每月应签发付款凭证金额为多少？
233网校名师答案：
（1）工程的预付款为：5000×25％=1250万元
（2）应从第8月份开始回扣工程款，因为4～7月累计工程款为：
600＋790＋870＋860
=3120万元＞5000×60％=3000万元。
平均每月应扣工程预付款为：
1250÷3=416.67万元
（3）每月工程师代表应签发付款凭证金额是多少？
实际应结算工程款为：
4月份应签发付款凭证金额为：
600×（1-3％）-5=577万元
5月份应签发付款凭证金额为：
790×（1-3％）-12=754.3万元
6月份应签发付款凭证金额为：
870×（1-3％）-10=833.9万元
7月份应签发付款凭证金额为：
860×（1-3％）-10=824.2万元
8月份完成产值700万元＜800×90％=720万元，所以应扣除700万的6％。8月份应签发付款凭证金额为：
700×（1-3％-6％）-416.67-15=205.33万元
9月份应签发付款凭证金额为：
650×（1-3％）-416.67-10=203.83万元
10月份应签发付款凭证金额为：
530×（1-3％）-（1250-416.67×2）-8=89.44万元
案例：
背景资料
某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑工期为20个月，该项目进行了公开招标，某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。
乙为保证工程质量与工期，将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。
工程根据总包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。
工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。
问题：
（1）请问上述背景资料中，丙与丁的行为是否合法?各属于什么行为?
（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么?
（3）法律法规规定的违法分包行为主要有哪些?
233网校名师答案：
（1）不合法，丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。
（2）在此事件中，丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向甲承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系，根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。
（3）违法分包行为主要有：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分给其他单位的；分包单位将其分包的建设工程再分包的。
案例：
背景资料
某饭店装修改造工程项目的建设单位与某一施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了装修施工合同。合同价款为2600万元，合同工期为200天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或推后工期一天，按合同价的万分之二进行奖励或扣罚。该工程施工进行到100天时，经材料复试发现，甲方
所供应的木地板质量不合格，造成乙方停工待料19天，此后在工程施工进行到150天时，由于甲方临时变更首层大堂工程设计又造成部分工程停工16天。工程最终工期为220天。
问题：
（1）施工单位在第一次停工后10天，向建设单位提出了索赔要求，索赔停工损失人工费和机械闲置费等共6.8万元；第二次停工后15天施工单位向建设单位提出停工损失索赔7万元。在两次索赔中，施工单位均提交了有关文件作为证据，情况属实。此项索赔是否成立?
（2）在工程竣工结算时，施工单位提出工期索赔35天。同时，施工单位认为工期实际提前了15天，要求建设单位奖励7.8万元。建设单位认为，施工单位当时未要求工期索赔，仅进行停工损失索赔，说明施工单位已默认停工不会引起工期延长。因此，实际工期延长20天，应扣罚施工单位10.4万元。此项索赔是否成立?
233网校名师答案：
（1）此项索赔成立。因为施工单位提出索赔的理由正当，并提供了当时的证据，情况属实。同时，施工单位提出索赔的时限未超过索赔合同规定的28天时限。
（2）此项索赔不成立。因为施工单位提出工期索赔时间已超过合同约定的时间，而建设单位罚款理由充分，符合合同规定；罚款金额计算符合合同规定。故应从工程结算中扣减工程应付款10.4万元。
案例：
背景资料
某建设单位采用工程量清单报价形式对某建设工程项目进行邀请招标，在招标文件中，发包人提供了工程量清单、工程量暂定数量、工程量计算规则、分部分项工程单价组成原则、合同文件内容、投标人填写综合单价，工程造价暂定800万元，合同工期12个月。某施工单位中标承接了该项目，双方参照现行的《建设工程施工合同（示范文本）》签订了固定价格合同。
在工程施工过程中，遇到了特大暴雨引发的山洪暴发，造成现场永久性道路遭到损坏。该施工单位认为合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；②本合同专用条款；③本合同通用条款；④中标通知书；⑤投标书及附件；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦工程量清单；⑧图纸；⑨工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。此外，施工过程中，钢筋价格由原来的2500元/t，上涨到3300元/t，该施工单位经过计算，认为中标的钢筋制作安装的综合单价每吨亏损800元，于是，施工单位向建设单位提出索赔，请求给予酌情补偿。
问题：
（1）你认为案例中合同文件的优先解释顺序是否妥当？请给出合理的合同文件的优先解释顺序。
（2）施工单位就特大暴雨事件提出的索赔能否成立?为什么？
（3）施工单位就钢筋涨价事件提出的索赔能否成立?为什么?
（4）因不可抗力事件造成的时间及经济损失应由谁来承担，应采用哪些具体方法解决问题?
233网校名师答案：
（1）不妥当。合理的合同文件的优先解释顺序是：①本合同协议书；合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。②中标通知书；③投标书及其附件；④本合同专用条款；⑤本合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。
（2）能成立。因特大暴雨事件引发的山洪暴发，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。已损坏的现场永久性道路经济损失应由建设单位承担，工期顺延。
（3）不能成立。根据合同文件中招标文件和合同专用条款的有关约定，该建设工程项目属于固定价格合同，合同价款不再调整。
（4）不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：
1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产；损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
6）延误的工期相应顺延。
案例：
背景资料
某建设单位与某施工单位按照《建设工程施工合同 （示范文本）》签订了某宾馆大楼的装饰装修施工合同。合同价款为1600万元，合同工期为130天。在合同中，建设单位与施工单位约定，每提前或延误工期一天，按合同价款的万分之二进行奖罚。石材由业主提供，其他材料由承包方采购。施工进行到22天时，由于设计变更，造成工程停工9天，施工方8天内提出了索赔意向通知；
施工进行到36天时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16天（均位于关键线路上），施工方10天内提出了索赔意向通知；施工进行到73天时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2天，施工方5天内提出了索赔意向通知；施工进行到135天时，施工方因人员调配原因，延误工期3天；最后，工程在150天后竣工。工程结算时，施工方向业主要求索赔，提出了索赔报告并附索赔有关的材料和证据。
问题：
（1）以上哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和工期奖励各是多少？
233网校名师答案：
（1）能够成立的索赔有：
因设计变更造成工程停工的索赔；
因业主方挑选确定石材造成工程停工的索赔；
因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工的索赔。
因施工方人员调配造成工程停工的索赔不能成立。
（2）应由业主方承担的有：
因设计变更造成工程停工，按合同补偿，工期顺延；因业主方挑选确定石材造成工程停工，按合同补偿，工期顺延；因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，承担工程损坏损失，工期顺延。
应由施工方承担的有：
因遭受罕见暴风雨袭击造成的施工方损失；因施工方人员调配造成的停工，自行承担施工方损失，工期不予顺延。
（3）施工方应获得的工期补偿为27天，
工期奖励为
［（130＋27）-150]×1600×0.02%
=2.24（万元）
案例：
背景资料
某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材（H型钢），钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求的石材退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同问题：
（1）对上述钢材质量问题应如何处理？说明理由。
（2）业主指定石料材质、颜色和样品是否合理？
（3）承包方要求退换不符合要求的石料是否合理？为什么？
（4）厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理？为什么？
（5）石料退货的经济损失应由谁负担？为什么？意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
233网校名师答案：
（1）该批钢材不得使用在工程中。
因钢材无三证［合格证（厂家出具的检验证明）、 钢材力学性能复试报告、销售单位备案证]。承包方应提交合法的钢材三证，若不能提交，进场钢材应退场；若能提交合法的钢材三证，并经检验合格，方可用于工程。若检验不合格，该材料不得使用。
（2）业主指定石材材质、颜色和样品是合理的。
（3）要求厂家退货是合理的，因厂家供货产品不符合购货合同质量标准要求。
（4）厂家要求承包方支付退货运费不合理，退货是因厂家违约造成的，故 厂 家应承担该责任。
业主代扣退货运费款做法不合理，因购货合同系承包方与生产厂家签订，业主
非法律关系的主体，且运费非承包方承担。
（5）石材退货的经济损失由供货厂家违约造成，故责任在供货厂家。
案例：
1.背景资料
焊工贾某、王某在市职业大学教学楼工地负责焊接一个4.5m×2m×1.5m的水箱。两人在当天完成了五分之四的工作量下班后，为了赶进度、抢工期，工地负责人又临时安排了一名油工加班施工，将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50cm高的间隙，通风不良，到第二天早上上班时，防锈漆根本就没有干。
焊工上班后，工地负责人虽然明知水箱上的油漆未干，但因不愿误工，就又安排焊工继续施焊。作业过程中，贾某钻进水箱内侧施焊，王某站在外面焊接，刚一打火，轰的一声，水箱上的油漆发生了爆燃，王某、贾某顿时被火焰吞噬在内，事后虽经救出，但两人均被深度烧伤，烧伤面积达25％。
2.问题
（1）请针对这起事故发生的原因，指出现场存在的主要问题有哪些？
（2）请指出谁应对这起事故负主要责任？
（3）哪些情况下的动火作业为二级动火作业？二级动火作业的审批程序是如何规定的？
（4）请简述灭火器的设置有哪些具体要求？
233网校名师答案：
（1）现场存在的主要问题有：
工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产，合理安排工序，违章指挥，强令工人冒险作业。
工地负责人在作业前没有对工人进行书面的安全技术交底。
油漆作业和焊接作业不可以同时进行。
没有严格执行动火审批和动火监护制度。
动火作业前和动火过程中没有按要求进行安全检查。
作业人员安全意识不强，违章作业。
（2）工地负责人应对这起事故负主要责任。
（3）答案详见P227
（4）灭火器的设置要求（P227）
案例：
1.背景资料
某装饰工程公司承接某市区内一栋20层的办公大楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：
（1）电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。
（2）因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本，就地取材，用木板搭建工人宿舍。
（3）施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
（4）现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟。
（5）使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭。该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火警。
2.问题
（1）水、电气焊切割作业前，需办理什么证件？现场须做哪些消防准备工作？
（2）该施工现场搭设临时建筑时，对材料有什么要求？
（3）消防安全技术交底有哪些内容？
233网校名师答案：
（1）电、气焊切割作业前，需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前，现场需作消防准备工作，按照《建设工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行。
动用明火前，要清理附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。施工现场必须采取严格的防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。必须在顶棚内进行电、气焊作业时，应先与消防部门商定，妥善布置防火措施后，方可施工。
（2）临建搭建要求
施工现场搭设临时建筑时，临时建筑材料不得使用易燃材料，城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时，需经消防监督机关批准。
（3）消防安全技术交底内容P228
案例：
背景资料
某18层商住楼，总建筑面积40000m2，占地面积19000m2，建筑高度60.55m，全现浇混凝土剪力墙结构，筏形基础，2000年4月8日施工单位进场。2000年9月3日中午，工人小刘蹲在宿舍门前吃饭时，被高空落下的一混凝土块击中头部，造成颅骨开放性骨折，经抢救无效死亡。
事后经调查，该现场工人宿舍离建筑物只有3.8m远，没有采取任何的隔离和防砸措施，建筑物主体结构也没有用密目安全立网进行封闭围护，楼层周边虽有防护栏杆，但栏杆下无挡脚板，也没有支挂安全立网。事故发生时，现场负责打扫卫生的工人李某在17层清扫垃圾，由于垃圾堆放过于靠边，致使混凝土块从高空滑落并砸在小刘头上。
问题：
（1）对施工现场临时生活用房的选址有哪些要求？
（2）在建工程内是否可以安排工人居住？
（3）本次事故发生的主要原因是什么？
233网校名师答案：
（1）施工现场的临时用房应选址合理，并应符合安全、消防要求和国家有关规定。施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施。
（2）在建工程内严禁住人。
（3）主要原因：该现场工人宿舍离建筑物只有3.8m远，没有采取任何的隔离和
防砸措施，建筑物主体结构也没有用密目安全立网进行封闭围护；楼层周边虽有防护栏杆，但栏杆下无挡脚板，也没有支挂安全立网；垃圾堆放过于靠边，致使混凝土块从高空滑落并砸在头上。
案例：
1.背景资料
某装饰公司承担了某商场的室内室外装饰装修工程，该工程结构形式为框架结构，地上六层，地下一层，周围为居民区。施工项目包括墻体砌筑抹灰、轻钢龙骨吊顶、地面大理石、门窗、木作油漆、外墙干挂石材幕墙等，施工单位在施工现场管理上做了下列工作：
（1）施工现场临时设施按平面布置图建造；
（2）在楼梯、休息平台上堆放材料码放整齐；
（3）在临边作业和洞口作业处用一根红色绳子围护；
（4）现场消防通道处堆放石材，通道宽度为2m，可供行人通行；
（5）根据甲方要求，加快工程进度，石材加工与安装到晚上12：00；
（6）现场临时照明用电为220v，施工人员能随时从未上锁的配电箱上接电。
2.问题
（1）施工单位在现场管理方面存在哪些问题？
（2）施工现场文明施工包括哪些内容？
233网校名师答案：
（1）施工单位在现场管理方面存在下列问题：
不得在楼梯、休息平台上堆放材料，确保现场通道畅通。在临边和洞口外应有防护措施，按规定设置防护栏杆。消防通道内不得堆放材料，且宽度应不小于4m。加班时间太晚，石材加工噪声会影响附近居民的休息。临时供电用配电箱必须上锁，应该由电工接电，以防施工人员受触电伤害。
（2）施工现场文明施工内容
①规范场容、场貌，保持作业环境整洁卫生；
②创造文明有序安全生产的条件和氛围；
③减少施工对居民和环境的不利影响；
④树立绿色施工历年，落实项目文化建设。
案例：
背景资料
某住宅楼项目，建筑面积8600m2，2座6层，砖混结构。由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水立管从首层向上安装，卫生间防水施工到五层时与给排水立管相遇。六层卫生间墙面瓷砖贴完后需重新在墙里埋水管。楼梯间水泥砂浆地面上人过早，后多处起砂。
问题：
（1）五层以上卫生间防水存在何隐患？为什么？
（2）现六层卫生间墙里埋水管会造成什么损坏？
（3）楼梯间地面成品保护应如何做？
233网校名师答案：
（1）存在漏水隐患。因为在已经施工完成的防水层上开洞穿管，再修补防水层，不能保证防水层的整体性。
（2）造成墙体结构、抹灰、防水层、瓷砖等的损坏。
（3）封闭养护至要求后方可上人。
案例：
背景资料
一大型写字楼项目位于城市中心地带，一期工程建筑面积300000m2，框架－剪力墙结构，箱形基础。施工现场设置一混凝土搅拌站。由于工期紧，混凝土需用量大，施工单位实行"三班倒"连续进行混凝土搅拌和浇筑作业，周边社区居民对此意见很大，纷纷到现场质询并到有关部门进行投诉，有关部门对项目进行了经济处罚，并责成项目进行了整改。
问题：
（1）请问建筑工程施工常见的重要环境影响因素主要有哪些？
（2）建筑垃圾、渣土及废弃物应如何处理？
（3）请问《建筑施工场界噪声限值》标准对建筑工程施工阶段的噪声限值是如何规定的？
233网校名师答案：
（1）主要有施工机械作业、模板支拆、清理与修复作业、脚手架安装与拆除作业等产生的噪声排放。
（2）分类堆放、及时清运。
（3）《建筑施工场界噪声限值》规定：白天施工不允许超过70dB，夜间施工不允许超过55dB。
案例：
背景资料
某市区一办公楼项目，建筑面积15680m2。2006年5月，施工单位总部组织全公司安全文明施工检查活动，在该工地发现：电缆线路沿地面明敷设；停止使用的配电箱未拉闸断电，箱门未上锁；电焊把线借用外脚手架做回路地线；碘钨灯的金属架杆整个未采取绝缘措施，没有漏电保护器；与分包单位没有订立临时用电管理协议。商品混凝土运输车辆在现场洗车后，污水直接流入市政污水井。
问题：
（1）针对本次检查发现的临时用电问题，应如何整改？
（2）商品混凝土运输车辆在现场洗车后，污水直接流入市政污水井是否符合规定？为什么？
233网校名师答案：
（1）电缆线路沿地面明敷设问题：应采取按规范要求架空或埋地方式敷设。 停止使用的配电箱未拉闸断电，箱门未上锁：应采取拉闸断电，箱门上锁措施。
电焊把线借用外脚手架做回路地线：电焊把线应双线到位。
碘钨灯的金属架杆整个未采取绝缘措施、没有漏电保护器：金属架杆手持部
位应采取绝缘措施，电源侧装设漏电保护器。
与分包单位没有订立临时用电管理协议：应采取与分包单位订立临时用电管理协议，协议中明确各方责任。
（2）不符合。因为商品混凝土运输车辆在现场洗车的污水，必须经沉淀池沉淀后才能流入市政污水井。
案例：
背景资料
某公司承建北京一高层建筑，位于居民密集区域，总建筑面积250000m2。工程设计为钢筋混凝土框架结构。项目经理部已经按照有关资料组织完成了施工总平面图设计，根据施工平面图和安全管理需要，项目部绘制了施工现场安全标志平面图，按照不同施工阶段的特点布置安全警示标志。现场按照安全施工方案部署了消防安全工作，在指定位置设置了足够数量灭火器材。
问题：
（1）安全标志一般有几种？
（2）施工现场消防安全管理的主要工作有哪些？
（3）简述灭火器的设置要求有哪些？
233网校名师答案：
（1）安全警示牌的类型P237
（2）施工现场消防安全管理的主要工作有：
施工现场应建立现场防火制度和火灾应急响应机制，落实防火措施，配备防火器材。
明火作业应严格执行动火审批手续和动火监护制度。
高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每层留设消防水源接口。现场应设置消防通道，并畅通。
（3）灭火器的设置要求有：
一般临时设施区，每100m2配备两个10L的灭火器，大型临时设施总面积超过1200m2的，应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材设施。
临时木工加工车间、油漆作业间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器。
案例：
背景资料
某科研办公楼工程，建筑面积：23998m2，基础采用筏板基础，地下及主体为框架剪力墙结构。2008年3月20日基础结构出±0.0，之前各检验批和分项工程质量验收均合格，1个月后总包单位组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方进行地基与基础验收。验收结果发现混凝土试件强度不合格。
问题：
（1）检验批质量验收合格应符合哪些规定？
（2）由总包组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方验收是否正确？
（3）针对本案例中验收发现混凝土试件强度不合格应如何处理？
233网校名师答案：
（1）检验批合格质量应符合下列规定：
主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。
具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
（2）由总承包单位组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方验收的做法不正确。
地基与基础验收属于分部工程验收，分部（子分部）工程验收应由总监理工程师或建设单位项目专业技术负责人组织，验收人员应包括建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位及施工单位的项目负责人。
（3）混凝土试件强度不合格应采用钻芯取样，检测结果符合设计要求可按合格验收。
案例：
背景资料
某公司承担了某商场施工工程，建筑面积2000m²，该工程结构形式为框架结构，地上六层，地下一层，周围为居民区。施工项目包括混凝土基础、现浇混凝土结构、轻质墙体砌筑、抹灰、轻钢龙骨吊顶、地面大理石、门窗、木作油漆、外墙干挂石材幕墙等。施工单位完工后自行进行了室内环境检测，结果合格。但商场开业后经常接到顾客投诉，室内空气刺鼻，业主随即委托一国家法定检测单位对室内空气中的甲醛进行现场检测。
问题：
（1）完工后应由谁进行室内环境检测？
（2）商场设有中央空调系统，进行室内空气检测时是否必须把空调关闭？说明理由。
（3）哪些材料属子无机非金属主体材料？民用建筑工程使用时应控制何种指标限量？
233网校名师答案：
（1）建设单位。
（2）不能。按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）第6.0.16条规定，民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应在空调正常运转的条件下进行。
（3）民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括：砂、石、砖、水泥、预拌混凝土、混凝土预制构件和新型墙体材料等。控制放射性指标。
案例：
背景资料
某装饰施工单位中标了北京市某办公楼，其基本工作量如下：断桥式铝合金中空玻璃外窗300樘，办公室和卫生间地面铺瓷砖5000m2，大堂地面花岗石
300m2，复合木地板900m2；贴瓷砖墙面500m2，墙面软包30m2，从顶到地玻璃隔断1000m2，木质吸声墙200m2；墙面抹灰刷涂料2000m2；轻钢龙骨纸面石膏板吊顶6150m；玻璃吊顶50m；木门及门套线安装150樘；结构墙砌筑10m3；各种灯具安装500套；16个卫生间墙地面及各种卫生洁具安装96套。开工日期为2006年10月5日。
2006年12月30日在检查施工现场时发现：瓷砖和玻璃堆放在入口走道的两边、由工厂制作好的木门扇斜靠在走道的墙面上摆放成线、复合木地板和纸面石膏板码放整齐地堆放在刚抹灰的房间里；大堂内20余工人正在进行结构墙砌筑；卫生间里几个工人正在进行地面陶瓷砖铺贴；检查材料验收资料，各材料设备均有合格证。结构墙砌筑水泥的出场日期为2006年8月5日。
问题：
（1）根据上述背景材料你认为哪些材料须进行现场复试？
（2）根据所述现场情况，你认为在材料的保管方面存在哪些问题？
（3）指出该工程的节能验收项目？并划分检验批。
（4）写出该工程门窗工程的隐检项目。
（5）写出建筑外窗的复验项目。
233网校名师答案：
（1）材料须进行现场复试的有：水泥、花岗石、防水材料、瓷砖、复合木地板、木质吸声板、人造木板、建筑外窗。
（2）在材料的保管方面存在的问题有：
①瓷砖和玻璃为易碎材料，堆放在入口走道的两边容易受到损坏；
②木门扇斜靠在走道的墙面上，易产生变形；
③复合木地板和纸面石膏板码放整齐地堆放在刚抹灰的房间里，易受潮湿； ④砌结构墙水泥已过期。
（3）该工程的节能验收项目是门窗节能工程。
该工程共有断桥式铝合金中空玻璃外窗300樘，可以划分为三个检验批。
（4）门窗工程的隐检项目有：
①预埋件和锚固件；
②隐蔽部位的防腐、填嵌处理；
③砌筑外门窗施工中，门窗框与墙体接缝处的保温填充做法。
（5）建筑外窗的复验项目有：建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比。
案例：
背景资料
某锅炉厂拟建六层砖混结构办公楼，该市某建筑公司通过招标方式承接该项施工任务，某监理公司负责监理。该办公楼建筑平面形状为L形，设计采用混凝土小型砌块砌筑，墙体加构造柱。工程于2012年10月10日开工建设，2013年6月15日竣工。
问题：
（1）该办公楼达到什么条件，方可竣工验收？
（2）该办公楼竣工验收应如何组织？
233网校名师答案：
（1）该办公楼竣工验收的条件：
完成建设工程设计和合同规定的内容。
有完整的技术档案和施工管理资料。
有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
有施工单位签署的工程质量保修书。
（2）该办公楼竣工验收组织
该办公楼完工后，建筑公司首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。
建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。
案例：
背景资料
某科研楼项目，位于居民密集区域，总建筑面积30000m2，地上16层，地下2层，采用框架一剪力墙结构体系。基础工程施工由甲专业基础公司承担，主体结构由乙建筑公司施工,装饰装修工程由丙装饰公司施工。工程竣工归档时，甲专业基础公司和丙装饰公司将资料汇总后移交乙建筑公司。
问题：
（1）该工程施工技术竣工档案应由谁上缴到城建档案馆？
（2）甲专业基础公司和丙装饰公司将资料汇总后移交乙建筑公司的做法对吗？
233网校名师答案：
（1）应由建设单位上缴到城建档案馆。
（2）不正确。因为该工程是由甲、乙、丙三个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交。