一、单选题
1.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（ ）对施工作业质量进行监督控制。
A.项目管理实施规划 B.施工质量计划
C.监理规划与实施细则 D.施工组织设计
2.工程建设监理规划编制完成后，必须经（ ）审核批准。
A.监理单位技术负责人 B.业主
C.总监理工程师 D.专业监理工程师
3.旁站监理人员实施旁站监理时，如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准行为，首先应（ ）。
A.责令施工单位立即整改 B.立即下令工程暂停令建设
C.立即报告政府主管部门 D.立即报告业主代表和总监理工程师
4.在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（ ）。
A.承包人调换有关人员
B.终止承包人合同
C.业主撤换有关人员
D.暂停施工
5.某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（ ）模式。
A.线性组织结构 B.混合组织结构
C.矩阵组织结构 D.职能组织结构
6.所谓建设工程监理是指工程监理单位受（ ）的委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
A．政府部门 B．主管部门
C．建设单位 D．承包单位
7.建设工程监理的行为主体是（ ）。
A．建设单位 B．监理单位
C．政府部门 D．施工单位
8.《建筑法》第三十四条规定：“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系”，这体现了监理单位（ ）的性质。
A．服务性 B．科学性
C．独立性 D．公平性
9.监理规划由（ ）组织编制。
A．总监理工程师 B．专业监理工程师
C．监理员 D．监理单位技术负责人
10.凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（ ）
A．监理工程师 B．总监理工程师
C．监理员 D．总监理工程师代表
11.指导工程监理机构全面开展监理工作的指导性文件是（ ）
A.监理规划 B．监理合同
C．监理大纲 D．监理实施细则
12.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ ）
A．只有一个顶头上司的一元化领导
B．有多个顶头上司的多元化领导
C．只有一个顶头上司的多元化领导
D．有多个顶头上司的一元化领导
13.从计划的实际输出中发现偏差，及时纠正的控制方式称为（ ）
A．主动控制 B．被动控制
C．移动控制 D．转动控制
14.建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（ ）
A．投入 B．转换
C．对比 D．纠正
15.工程建设项目的投资、进度、质量三大目标之间存在着（ ）关系。
A．对立 B．统一
C．对立统一 D．没有关系
16.合同法律的主体是（ ）
A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人
B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人
D．以自己的名义参与民事活动的经济实体
17.在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（ ）前向承包人发出开工通知。
A．24小时 B．48小时
C．7天 D．3天
18.某工程监理服务公开招标，招标投标过程中，下列文件中的（ ）属于要约。
A.招标公告 B.招标文件
C.投标文件 D.补遗通知
19.在《建设工程监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（ ）。
A.建设工程监理合同协议书
B.建设工程委托监理合同通用条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.附录
20.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在（ ）天内订立书面合同。
A．10 B.20
C.30 D.40
21.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ ）
A．1/2 B．1/3
C．2/3 D．3/4
22.下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（ ）
A．监理合同自签字之日起生效
B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更
C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效
D．在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知 监理人暂停全部或部分工作，监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小
23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按照合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单
24.根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。
A.承包人应向发包人提交索赔意向通知书
B.承包人应向监理人提交索赔意向通知书
C.承包人提交索赔意向通知书没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
25在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（ ）前向承包人发出开工通知。 A．24小时 B．48小时 C．7天 D．3天
26．《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。
A．要约到达受要约人之前
B．受要约人发出承诺之前
C．承诺通知到达要约人之前
D．受要约人发出承诺之后
27．下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提
B．可以留置的财产仅限于动产
C．留置担保可适用于建设工程合同
D．留置以合法占有对方固定资产为前提
28.某工程监理服务公开招标，招标投标过程中，下列文件中的（ ）属于要约。
A.招标公告 B.招标文件 C.投标文件 D.补遗通知
29.在《建设工程监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（ ）。
A. 建设工程监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.双方共同签署的修正文件
30.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ ）之日。
A．当事人签字 B.抵押物登记
C.转移产权证 D.转移房屋占有
31.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在（ ）天内订立书面合同。
A．10 B.20 C.30 D.40
32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按照合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单
33.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（ ）。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B.监理人无权对承包人提交的修订的施工进度计划提出不同意见
C.发包人和监理人对施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
D.经发包人批准实施的施工进度计划，将作为工程施工进度控制的依据
34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料和工程设备运抵施工现场，（ ）负责清点、检验和接收。
A.发包人和监理人 B.监理人
C.承包人 D.承包人和监理人
35.监理人作出暂停施工指示后未按规定向承包人发出复工通知的，承包人可向发包人提交书面通知，要求其准许部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，承包人此时的应对措施是（ ）。
A.等待监理人的指示
B.向发包人再次提交书面通知
C.通知发包人将受影响部分视为可取消的工作
D.向监理人发出请求复工的要求
36．根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。
A.承包人应向发包人提交索赔意向通知书
B.承包人应向监理人提交索赔意向通知书
C.承包人提交索赔意向通知书没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
37.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的地下管线资料
D.提供工程进度计划
38.施工工程竣工验收合格后，确定承包人的实际竣工日应为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
39.在施工索赔中，发包人处理索赔的决定（ ）。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
40.质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中：“要求”是指（ ）的需要和期望。
A．供方和需方 B．组织和个人
C．明示和隐含 D．一般和特殊
41.工程质量是指工程满足（ ）需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。
A .建设单位 B．设计单位
C．施工单位 D．质量监督机构
42.单位工程具备竣工验收条件后，（ ）应及时组织相关单位进行验收。
A．监理单位 B．建设单位
C．质量监督机构 D．施工单位
43．《建设工程质量管理条例》中规定，以下不是建设单位的质量责任的是（ ）。
A．对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验
B．不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备
C．不得将建设工程肢解发包
D．施工图设计文件未经批准的，不得使用
44.以下关于质量说法错误的是（ ）。
A．产品的质量 B．某项活动或过程的工作质量
C．质量管理体系运行的质量 D．仅指工序质量
45.影响工程质量的首要因素是（ ）。
A．材料 B．人
C．机械 D．方法
46.水泥存放超过三个月但保存良好，应（ ）。
A．直接使用 B．重新检验其标号，根据检验结果使用
C．可用于重要结构 D．完全不能使用
47.影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件，质量管理环境，施工作业环境，等，其中施工现场的照明、交通运输状况属于质量控制的（ ）因素。
A．施工作业环境 B．现场自然条件施工机械
C．质量管理环境 D．机械设备
48.监理工程师对施工组织设计的审查属于质量控制措施中的( )。
A．事前控制 B．事中控制
C．事后控制 D．动态控制
49.监理工程师对钢筋隐蔽工程的质量验收属于质量控制措施的（ ）。
A．事前控制 B．事中控制
C．事后控制 D．动态控制
50.质量控制的基本原则是（ ）。
A．质量第一 B．以人为核心
C．预防为主 D．质量标准
51.施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出（ ），要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令 B．工作联系单
C．会议纪要 D．监理通知
52.工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（ ）。
A．积极参与事故调查 B．要求施工单位提供相应证据
C．回避参与事故调查 D．积极协助客观提供相应证据
53.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（ ）处理。
A．返工 B．补强
C．不作 D．延后
54.对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是（ ）。
A．分析法 B．量测法
C．试验法 D．目测法
55.建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应进行（ ）验收。
A．协商 B．有条件
C．专门 D．重新
56.按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程
暂停令》的同时，应要求施工单位在（ ）小时内写出质量事故报告。
A.12 B.24 C.36 D.48
57.根据《建设工程施工质量验收统一标准》，施工质量验收的最小单位是（ ）。
A．单位工程 B．分部工程
C．分项工程 D．检验批
58.单位工程中的分部工程是按（ ）划分的。
A．设计系统或类别
B．工种、材料
C．施工工艺、设备类别
D．专业性质、建筑部位
59.建筑工程施工质量验收时，分部工程验收应由（ ）组织。
A．建设单位负责人 B．总监理工程师
C．施工项目负责人 D．专业监理工程师
60.土地使用费、与建设项目有关的费用、与企业生产经营活动有关的费用属于（ ）费用。
A.建安工程费 B.设备及工器具的购置费
C.工程建设其他费用 D.预备费
61.( ）是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。
A．材料费 B．人工费
C．机械费 D．管理费
62. 操作起重机的司机和其他操作人员的人工费属于（ ）。
A．人工费 B．材料费
C．机械使用费 D．规费
63. 对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费属于（ ）。
A．材料费 B．措施费
C．企业管理费 D．规费
64.不属于规费项目的是（ ）。
A．社会保险费 B．住房公积金
C．工程排污费 D．地方教育附加
65.不属于赢得值法基本参数的是（ ）。
A.已完工作预算费用 B.计划工作预算费用
C.已完工作实际费用 D.计划工作实际费用
66. 施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有（ ）。
A.横道图法、表格法和曲线法 B.网络图法、横道图法和表格法
C.比较法、因素分析法和差额计算法 D.网络图法、表格法和曲线法
67.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，当工程变更导致清单项目的工程数量发生变化且偏差超过（ ）时，原综合单价可以调整。
A．10% B．15% C．20% D．5%
68.根据《合同法》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定，当不可抗力发生时，承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由（ ）承担。
A．发包人 B．承包人
C．监理人 D．代理人
69.根据《合同法》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定，当不可抗力发生时，运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（ ）承担。
A．发包人 B．承包人
C．监理人 D．代理人
70. 某工程合同总额为300万元，工程预付款为28万元，主要材料、构件所占比重为70%，起扣点为（ ）万元。
A．250 B．260 C．270 D．280
71.工程监理单位应当审查施工组织设计中的（ ）或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.安全技术措施 B.安全保障体系
C.质量保证措施 D.施工平面布置
72.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门
的专业技术人员进行审核。经审核合格后，由（ ）签字。
A. 施工单位领导
B. 施工单位技术负责人
C. 施工单位负责人
D.项目负责人
73.下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（ ）。
A．编制包括安全监理内容的项目监理规划
B．审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施
C．检查自升式架设设施和安全设施的验收手续
D．检查施工单位的安全生产规章制度
74.在施工阶段，监理单位如果发现各类安全事故隐患，情况严重的，应该（ ）。
A．书面通知施工单位，督促其立即整改
B．及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并报告建设单位
C．要求其立即整改，无需报告建设单位
D．及时向工程所在地的建设主管部门或行业主管部门报告
75.根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对（ ）跟班的监督活动。
A．隐蔽工程
B．地下工程
C．关键线路上的工作
D．关键部位、关键工序
76.《建设工程安全生产管理条例》明确了工程监理单位在建设工程中安全生产（ ）责任。
A监督 B．管理 C．监理 D．质量
77.下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（ ）。
A.编制包括安全监理内容的项目监理规划
B.审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施
C.检查自升式架设设施和安全设施的验收手续
D.检查施工单位的安全生产规章制度
78.下列属于工程监理单位安全责任的是（ ）。
A．不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、 机械设备、施工机具及配件等
B．编制危险性较大工程的专项施工方案
C．发现安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位整改
D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
79.下列分部分项工程中，（ ）需要编制专项方案并且组织专家论证。
A．开挖深度超过3m的支护、降水工程
B．搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程
C．搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程
D．搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程
80.某工作网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天、第19天和第20天，则工作E的总时差是（ ）。
A.1 B.2 C.3 D.6
81.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间为9天。该工作有3项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天，则工作M的总时差为（ ）天。
A．20 B．11 C．3 D．12
82.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（ ）。
A．13 B．8 C．3 D．12
83.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。
A．6 B．9 C．12 D．15
84.工程网络计划工期优化的基本方法是通过（ ）来达到优化目标。
A．改变非关键工作之间的逻辑关系
B．压缩非关键工作的持续时间
C．改变关键工作之间的逻辑关系
D．压缩关键工作的持续时间
85.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（ ）。
A．增加工作面，组织更多的施工队伍
B．对所采取的技术措施给予经济补偿
C．采用更先进的施工方法
D．改善外部配合条件
86.与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达（ ）。
A．单位时间内的资源需求量
B．各项工作之间的逻辑关系
C．各项工作的持续时间
D．各项工作之间的搭接时间
87.在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（ ）。
A．最迟完成时间与其时间间隔之差
B．最迟完成时间与其持续时间之差
C．最早开始时间与其持续时间之和
D．最早开始时间与其时间间隔之和
88.在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对（ ）产生影响。
A．工程总工期
B．后续工作的最迟开始时间
C．后续工作的最早开始时间
D．后续工作的关键线路
89.在下列任务中，属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是（ ）。
A．审查施工总进度计划
B．编制单位工程施工进度计划
C．编制详细的出图计划
D．确定建设工期总目标
90.网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的是（ ）。
A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B．最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算
D．工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差
91.下列关于关键线路说法正确的是（ ）。
A．网络计划中的关键线路只有一条
B．关键线路中不可能经过虚工作
C．关键线路上的工作不必完全是关键工作
D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
92.网络计划工期优化的目的是为了缩短（ ）。
A．计划工期 B．计算工期
C．要求工期 D．合同工期
93.在时标网络计划中“波形线”表示（ ）。
A．工作持续时间 B．虚工作
C．前后工作的时间间隔 D．总时差
94.关于横道图特点的说法，正确的是（ ）。
A．横道图无法表达工作间的逻辑关系
B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
C．只能用手工方式对横道图计划进行调整
D．横道图计划适用于大的进度计划系统
95.在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（ ）的前提下，该工作可以利用
的机动时间。
A．紧后工作最早开始时间
B．后续工作最迟开始时间
C．紧后工作最迟开始时间
D．本工作最早完成时间
96.依据监理的目标划分，信息的分类应该有（ ）。
A.项目内部信息和外部信息
B.投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息
C.固定信息和流动信息
D.生产性、技术性、经济性和资源性信息
97.监理工程师对施工现场存在严重问题的，应向( )签发“责令暂停施工通知书”。
A.建设单位及有关责任单位 B.施工单位
C.监理单位 D.设计单位
98.监理月报是反映工程项目( )的综合评价报告，同时也应项目监理机构的工作小结和内部管理的纪实文件。
A.施工方法、施工工艺、施工管理
B.施工质量、工程进度、工程计量与工程款支付等方面情况
C.进展情况
D.存在问题及解决方式
99.监理工作的上下信息流程指的是（ ）。
A.上级主管部门下发政府令 B.单位主管部门下发通知
C.基层单位汇报工作 D.自上而下和自下而上的信息流通
二、多选题
1．建设工程监理的性质包括（ ）
A．强制性 B．科学性 C．独立性 D．公平性 E．服务性
2.建设工程监理规划的作用有（ ）
A．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作
B．是工程监理企业重要的存档资料
C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展
D．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据
E．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
3.组织构成因素包括（ ）。
A．组织联系 B．管理跨度 C．管理层次
D．管理职能 E．管理部门
4.建设工程目标控制的种类多，按照纠正措施或控制信息的来源分（ ）。
A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制
D．主动控制 E．被动控制
5.合同具有（ ）等特征。
A．是一种民事法律行为
B．是两个以上的意思表示相一致的民事法律行为
C．是以发生民事法律后果为目的的协议
D．是法律主体之间的权利与义务关系
E．是一种刑事法律行为
6.要约人发出要约后，要约失效的情形有（ ）
A．要约人依法撤销要约
B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更
C．受要约人发出拒绝要约的通知
D．承诺期限届满，受约人未作出承诺
E．要约被拒拒绝
7.《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同（ ）。
A．因发生不可抗力
B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务
C．当事人一方推迟履行主要债务
D．当事人一方违反合同，严重影响订立合同所期望的经济利益
E．当事人双方协商同意
8.施工合同文件包括( )。
A．施工合同协议书
B．中标通知书
C．通用条款
D．专用条款
E．附录
9．合同当事人承担违约责任的方式有（ ）。
A．继续履行合同
B．赔偿损失
C．支付违约金
D．顺延工期
E．采取补救措施
10. 按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.提供施工现场
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的地下管线资料
D.提供工程进度计划
E．提供基础资料
11．监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有（ ）。
A．审核技术文件、报告和报表
B．向业主报告质量信息
C．旁站监督和平行检查
D．下达指令性文件
E．控制工程款的支付
12．根据《建筑工程质量验收统一标准》（GB/T50300-2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括（ ）。
A．检验批的划分
B．资料检查
C．主控项目和一般项目检验
D．抽样方案设计并实施
E．质量验收记录
13.单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格外，还包括（ ）。
A．质量控制资料完整
B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整
C．主要功能项目的抽样结果符合相关专业质量验收规范的规定
D．施工操作依据、检查记录完整
E．观感质量验收符合要求
14.由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（ ）。
A．施工单位
B．设计单位
C．监理单位
D．劳务单位
E．供货单位
15.处理工程质量事故的依据有（ ）。
A．质量事故的实况资料
B．有关合同及合同文件
C．有关的经济文件和报表
D．有关的技术文件和档案
E．相关的建设法规
16.下列工程质量问题中，可不作处理的有（ ）。
A．不影响结构安全和正常使用的质量问题
B．经过后续工序可以弥补的质量问题
C．存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题
D．质量问题经法定检测单位鉴定为合格
E．出现质量问题，经原设计单位验算，仍能满足结构安全和使用的功能
17.施工阶段现场质量检查的一般方法有（ ）。
A．目测法
B．施工记录法
C．质量保证资料检查
D．量测法
E．试验法
18.分项工程质量验收合格应包含（ ）。
A．所含检验批均应符合合格质量的规定
B．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格
C．所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整
D．所含检验批的质量验收记录应完整
E．主要功能项目的抽查结果符合规范
19.影响工程质量的环境因素包括（ ）。
A．工作面 B．现场自然条件 C．施工作业环境
D．质量管理环境 E．质量保证体系
20.下列属于重大安全事故的情况有（ ）。
A．造成10人以上30人以下死亡
B．50人以上100人以下重伤
C．5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故
D．3人以上10以下死亡
E．10人以上50人以下重伤
21.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，规费包括（ ）。
A.医疗保险费 B.职工福利费
C.劳动保护费 D.养老保险费
E.财产保险费
22.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，材料费包括（ ）。
A．材料原价 B．运杂费
C．运输损耗分级 D．采购及保管费
E．检验试验费
23.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，安全文明施工费包括（ ）。
A．夜间施工增加费 B．环境保护费 C．文明施工费
D．安全施工费 E．临时设施费
24.建设工程施工合同按合同计价方式的不同，分（ ）。
A．固定价 B．可调价 C．成本加酬金
D．综合单价 E．调整价
25.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，下列关于合同价款调整的说法正确的是（ ）。
A．合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款
B．新增分部分项工程量清单项目后引起措施项目发生变化的，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款
C．工程量偏差超过15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予以调整
D．工程量偏差超过15%引起相关措施项目发生变化的，工程量增加的措施项目费增加 E．《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201中规定，如果合同中没有约定物价上涨引起材料、工程设备单价变化的范围或幅度，则材料、工程设备单价变化超过10%，超过部分的价格按照价格指数调整法调整
26.索赔成立必须满足的条件包括（ ）。
A．正当的索赔理由
B．有效的索赔依据
C．在合同约定的时限内提出
D．监理工程师的承诺
E．索赔事件造成了施工单位直接经济损失
27.施工单位应当对达到应当规模的危险性较大的分部分项工程编制施工方案，并附具安全验算结果，经（ ）签字后实施，由专职安全生产管理人员现场监督。
A. 施工单位技术负责人 B.总监理工程师 C. 项目经理
D. 施工单位分包单位技术负责人 E. 专职安全员
28.（ ）垂直运输机械特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.安装拆卸工 B.起重信号工 C.爆破作业人员
D.钢筋工 E.电工
29.施工阶段安全监理的主要工作内容包括（ ）。
A．监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业
B．定期巡视检查施工过程中的危险性较大分部分项工程的实施情况
C．核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续
D．检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况
E．督促建设主管部门机械安全检查工作
30.下列分部分项工程中，（ ）需要编制专项方案并且组织专家论证。
A．开挖深度超过5m的支护、降水工程
B．搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
C．搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程
D．搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程
E、施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
31.在工程项目网络计划中，关键线路是指( )。
A．单代号网络计划中总时差为零的线路
B．双代号网络计划中持续时间最长的线路
C．单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路
D．双代号时标网络计划中无波形线的线路
E．双代号网络计划中无虚箭线的线路
32.工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有（ ）。
A．持续时间最长的工作
B．缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
C．缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
D．缩短持续时间对综合效益影响不大的工作
E．有充足备用资源的工作
33.在下列有关网络计划的叙述中，正确的提法有（ ）。
A．在时标网络计划中，除有实箭线外，还可能有虚箭线和波形线
B．单代号网络计划中不存在虚拟工作
C．在单、双代号网络计划中均可能有虚箭线
D．在双代号网络计划中，一般存在实箭线和虚箭线两种箭线
E．在双代号网络计划中，一般不存在虚箭线
34.监理工程师可用通过以下方式（ ）获得工程项目的实际进度情况。
A．建立项目实施的管理机构
B．定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料
C．对影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行分析
D．由驻地监理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况
E．对收集的数据进行整理、统计、分析
35．在建设工程实施过程中，监理工程师应经常、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，以便及时发现问题并加以解决。收集数据的方式有（ ）。
A．经常定期地收集进度报表资料
B．实际进度数据的加工处理
C．进行现场实地检查进度计划的实际执行情况
D．定期召开现场协调会
E．系统过程的调整
36．进度计划的主要调整方法有（ ）。
A．调整非关键工作的持续时间
B．改变某些工作间的逻辑关系
C．改变某些工作的持续时间
D．利用非关键工作的总时差
E．调整关键工作的持续时间
37.信息的基本特征有（ ）。
A.真实性 B.系统性 C.有效性
D.时效性 E.不完全性
38.建设监理信息管理的基本任务有（ ）。
A.及时掌握准确、完整的信息 B.做好信息规划
C.实施最有效控制 D. 进行合理决策 E.依靠信息协调各方关系
39.建立信息编码的原则有（ ）。
A.缺码唯一 B.应用广泛
C.逻辑性强 D. 具有扩充性 E.标准化
一、单选题
1.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（ ）对施工作业质量进行监督控制。
A.项目管理实施规划 B.施工质量计划
C.监理规划与实施细则 D.施工组织设计
2.工程建设监理规划编制完成后，必须经（ ）审核批准。
A.监理单位技术负责人 B.业主
C.总监理工程师 D.专业监理工程师
3.旁站监理人员实施旁站监理时，如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准行为，首先应（ ）。
A.责令施工单位立即整改 B.立即下令工程暂停令建设
C.立即报告政府主管部门 D.立即报告业主代表和总监理工程师
4.在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（ ）。
A.承包人调换有关人员
B.终止承包人合同
C.业主撤换有关人员
D.暂停施工
5.某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（ ）模式。
A.线性组织结构 B.混合组织结构
C.矩阵组织结构 D.职能组织结构
6.所谓建设工程监理是指工程监理单位受（ ）的委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
A．政府部门 B．主管部门
C．建设单位 D．承包单位
7.建设工程监理的行为主体是（ ）。
A．建设单位 B．监理单位
C．政府部门 D．施工单位
8.《建筑法》第三十四条规定：“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系”，这体现了监理单位（ ）的性质。
A．服务性 B．科学性
C．独立性 D．公平性
9.监理规划由（ ）组织编制。
A．总监理工程师 B．专业监理工程师
C．监理员 D．监理单位技术负责人
10.凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（ ）
A．监理工程师 B．总监理工程师
C．监理员 D．总监理工程师代表
11.指导工程监理机构全面开展监理工作的指导性文件是（ ）
A.监理规划 B．监理合同
C．监理大纲 D．监理实施细则
12.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ ）
A．只有一个顶头上司的一元化领导
B．有多个顶头上司的多元化领导
C．只有一个顶头上司的多元化领导
D．有多个顶头上司的一元化领导
13.从计划的实际输出中发现偏差，及时纠正的控制方式称为（ ）
A．主动控制 B．被动控制
C．移动控制 D．转动控制
14.建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（ ）
A．投入 B．转换
C．对比 D．纠正
15.工程建设项目的投资、进度、质量三大目标之间存在着（ ）关系。
A．对立 B．统一
C．对立统一 D．没有关系
16.合同法律的主体是（ ）
A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人
B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人
D．以自己的名义参与民事活动的经济实体
17.在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（ ）前向承包人发出开工通知。
A．24小时 B．48小时
C．7天 D．3天
18.某工程监理服务公开招标，招标投标过程中，下列文件中的（ ）属于要约。
A.招标公告 B.招标文件
C.投标文件 D.补遗通知
19.在《建设工程监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（ ）。
A.建设工程监理合同协议书
B.建设工程委托监理合同通用条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.附录
20.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在（ ）天内订立书面合同。
A．10 B.20
C.30 D.40
21.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ ）
A．1/2 B．1/3
C．2/3 D．3/4
22.下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（ ）
A．监理合同自签字之日起生效
B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更
C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效
D．在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知 监理人暂停全部或部分工作，监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小
23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按照合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单
24.根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。
A.承包人应向发包人提交索赔意向通知书
B.承包人应向监理人提交索赔意向通知书
C.承包人提交索赔意向通知书没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
25在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（ ）前向承包人发出开工通知。 A．24小时 B．48小时 C．7天 D．3天
26．《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。
A．要约到达受要约人之前
B．受要约人发出承诺之前
C．承诺通知到达要约人之前
D．受要约人发出承诺之后
27．下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提
B．可以留置的财产仅限于动产
C．留置担保可适用于建设工程合同
D．留置以合法占有对方固定资产为前提
28.某工程监理服务公开招标，招标投标过程中，下列文件中的（ ）属于要约。
A.招标公告 B.招标文件 C.投标文件 D.补遗通知
29.在《建设工程监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（ ）。
A. 建设工程监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.双方共同签署的修正文件
30.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ ）之日。
A．当事人签字 B.抵押物登记
C.转移产权证 D.转移房屋占有
31.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在（ ）天内订立书面合同。
A．10 B.20 C.30 D.40
32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按照合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单
33.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（ ）。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B.监理人无权对承包人提交的修订的施工进度计划提出不同意见
C.发包人和监理人对施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
D.经发包人批准实施的施工进度计划，将作为工程施工进度控制的依据
34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料和工程设备运抵施工现场，（ ）负责清点、检验和接收。
A.发包人和监理人 B.监理人
C.承包人 D.承包人和监理人
35.监理人作出暂停施工指示后未按规定向承包人发出复工通知的，承包人可向发包人提交书面通知，要求其准许部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，承包人此时的应对措施是（ ）。
A.等待监理人的指示
B.向发包人再次提交书面通知
C.通知发包人将受影响部分视为可取消的工作
D.向监理人发出请求复工的要求
36．根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。
A.承包人应向发包人提交索赔意向通知书
B.承包人应向监理人提交索赔意向通知书
C.承包人提交索赔意向通知书没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
37.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的地下管线资料
D.提供工程进度计划
38.施工工程竣工验收合格后，确定承包人的实际竣工日应为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
39.在施工索赔中，发包人处理索赔的决定（ ）。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
40.质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中：“要求”是指（ ）的需要和期望。
A．供方和需方 B．组织和个人
C．明示和隐含 D．一般和特殊
41.工程质量是指工程满足（ ）需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。
A .建设单位 B．设计单位
C．施工单位 D．质量监督机构
42.单位工程具备竣工验收条件后，（ ）应及时组织相关单位进行验收。
A．监理单位 B．建设单位
C．质量监督机构 D．施工单位
43．《建设工程质量管理条例》中规定，以下不是建设单位的质量责任的是（ ）。
A．对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验
B．不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备
C．不得将建设工程肢解发包
D．施工图设计文件未经批准的，不得使用
44.以下关于质量说法错误的是（ ）。
A．产品的质量 B．某项活动或过程的工作质量
C．质量管理体系运行的质量 D．仅指工序质量
45.影响工程质量的首要因素是（ ）。
A．材料 B．人
C．机械 D．方法
46.水泥存放超过三个月但保存良好，应（ ）。
A．直接使用 B．重新检验其标号，根据检验结果使用
C．可用于重要结构 D．完全不能使用
47.影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件，质量管理环境，施工作业环境，等，其中施工现场的照明、交通运输状况属于质量控制的（ ）因素。
A．施工作业环境 B．现场自然条件施工机械
C．质量管理环境 D．机械设备
48.监理工程师对施工组织设计的审查属于质量控制措施中的( )。
A．事前控制 B．事中控制
C．事后控制 D．动态控制
49.监理工程师对钢筋隐蔽工程的质量验收属于质量控制措施的（ ）。
A．事前控制 B．事中控制
C．事后控制 D．动态控制
50.质量控制的基本原则是（ ）。
A．质量第一 B．以人为核心
C．预防为主 D．质量标准
51.施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出（ ），要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令 B．工作联系单
C．会议纪要 D．监理通知
52.工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（ ）。
A．积极参与事故调查 B．要求施工单位提供相应证据
C．回避参与事故调查 D．积极协助客观提供相应证据
53.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（ ）处理。
A．返工 B．补强
C．不作 D．延后
54.对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是（ ）。
A．分析法 B．量测法
C．试验法 D．目测法
55.建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应进行（ ）验收。
A．协商 B．有条件
C．专门 D．重新
56.按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程
暂停令》的同时，应要求施工单位在（ ）小时内写出质量事故报告。
A.12 B.24 C.36 D.48
57.根据《建设工程施工质量验收统一标准》，施工质量验收的最小单位是（ ）。
A．单位工程 B．分部工程
C．分项工程 D．检验批
58.单位工程中的分部工程是按（ ）划分的。
A．设计系统或类别
B．工种、材料
C．施工工艺、设备类别
D．专业性质、建筑部位
59.建筑工程施工质量验收时，分部工程验收应由（ ）组织。
A．建设单位负责人 B．总监理工程师
C．施工项目负责人 D．专业监理工程师
60.土地使用费、与建设项目有关的费用、与企业生产经营活动有关的费用属于（ ）费用。
A.建安工程费 B.设备及工器具的购置费
C.工程建设其他费用 D.预备费
61.( ）是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。
A．材料费 B．人工费
C．机械费 D．管理费
62. 操作起重机的司机和其他操作人员的人工费属于（ ）。
A．人工费 B．材料费
C．机械使用费 D．规费
63. 对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费属于（ ）。
A．材料费 B．措施费
C．企业管理费 D．规费
64.不属于规费项目的是（ ）。
A．社会保险费 B．住房公积金
C．工程排污费 D．地方教育附加
65.不属于赢得值法基本参数的是（ ）。
A.已完工作预算费用 B.计划工作预算费用
C.已完工作实际费用 D.计划工作实际费用
66. 施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有（ ）。
A.横道图法、表格法和曲线法 B.网络图法、横道图法和表格法
C.比较法、因素分析法和差额计算法 D.网络图法、表格法和曲线法
67.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，当工程变更导致清单项目的工程数量发生变化且偏差超过（ ）时，原综合单价可以调整。
A．10% B．15% C．20% D．5%
68.根据《合同法》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定，当不可抗力发生时，承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由（ ）承担。
A．发包人 B．承包人
C．监理人 D．代理人
69.根据《合同法》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定，当不可抗力发生时，运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（ ）承担。
A．发包人 B．承包人
C．监理人 D．代理人
70. 某工程合同总额为300万元，工程预付款为28万元，主要材料、构件所占比重为70%，起扣点为（ ）万元。
A．250 B．260 C．270 D．280
71.工程监理单位应当审查施工组织设计中的（ ）或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.安全技术措施 B.安全保障体系
C.质量保证措施 D.施工平面布置
72.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门
的专业技术人员进行审核。经审核合格后，由（ ）签字。
A. 施工单位领导
B. 施工单位技术负责人
C. 施工单位负责人
D.项目负责人
73.下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（ ）。
A．编制包括安全监理内容的项目监理规划
B．审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施
C．检查自升式架设设施和安全设施的验收手续
D．检查施工单位的安全生产规章制度
74.在施工阶段，监理单位如果发现各类安全事故隐患，情况严重的，应该（ ）。
A．书面通知施工单位，督促其立即整改
B．及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并报告建设单位
C．要求其立即整改，无需报告建设单位
D．及时向工程所在地的建设主管部门或行业主管部门报告
75.根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对（ ）跟班的监督活动。
A．隐蔽工程
B．地下工程
C．关键线路上的工作
D．关键部位、关键工序
76.《建设工程安全生产管理条例》明确了工程监理单位在建设工程中安全生产（ ）责任。
A监督 B．管理 C．监理 D．质量
77.下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（ ）。
A.编制包括安全监理内容的项目监理规划
B.审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施
C.检查自升式架设设施和安全设施的验收手续
D.检查施工单位的安全生产规章制度
78.下列属于工程监理单位安全责任的是（ ）。
A．不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、 机械设备、施工机具及配件等
B．编制危险性较大工程的专项施工方案
C．发现安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位整改
D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
79.下列分部分项工程中，（ ）需要编制专项方案并且组织专家论证。
A．开挖深度超过3m的支护、降水工程
B．搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程
C．搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程
D．搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程
80.某工作网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天、第19天和第20天，则工作E的总时差是（ ）。
A.1 B.2 C.3 D.6
81.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间为9天。该工作有3项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天，则工作M的总时差为（ ）天。
A．20 B．11 C．3 D．12
82.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（ ）。
A．13 B．8 C．3 D．12
83.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（ ）天。
A．6 B．9 C．12 D．15
84.工程网络计划工期优化的基本方法是通过（ ）来达到优化目标。
A．改变非关键工作之间的逻辑关系
B．压缩非关键工作的持续时间
C．改变关键工作之间的逻辑关系
D．压缩关键工作的持续时间
85.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（ ）。
A．增加工作面，组织更多的施工队伍
B．对所采取的技术措施给予经济补偿
C．采用更先进的施工方法
D．改善外部配合条件
86.与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达（ ）。
A．单位时间内的资源需求量
B．各项工作之间的逻辑关系
C．各项工作的持续时间
D．各项工作之间的搭接时间
87.在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（ ）。
A．最迟完成时间与其时间间隔之差
B．最迟完成时间与其持续时间之差
C．最早开始时间与其持续时间之和
D．最早开始时间与其时间间隔之和
88.在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对（ ）产生影响。
A．工程总工期
B．后续工作的最迟开始时间
C．后续工作的最早开始时间
D．后续工作的关键线路
89.在下列任务中，属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是（ ）。
A．审查施工总进度计划
B．编制单位工程施工进度计划
C．编制详细的出图计划
D．确定建设工期总目标
90.网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的是（ ）。
A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B．最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算
D．工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差
91.下列关于关键线路说法正确的是（ ）。
A．网络计划中的关键线路只有一条
B．关键线路中不可能经过虚工作
C．关键线路上的工作不必完全是关键工作
D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
92.网络计划工期优化的目的是为了缩短（ ）。
A．计划工期 B．计算工期
C．要求工期 D．合同工期
93.在时标网络计划中“波形线”表示（ ）。
A．工作持续时间 B．虚工作
C．前后工作的时间间隔 D．总时差
94.关于横道图特点的说法，正确的是（ ）。
A．横道图无法表达工作间的逻辑关系
B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
C．只能用手工方式对横道图计划进行调整
D．横道图计划适用于大的进度计划系统
95.在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（ ）的前提下，该工作可以利用
的机动时间。
A．紧后工作最早开始时间
B．后续工作最迟开始时间
C．紧后工作最迟开始时间
D．本工作最早完成时间
96.依据监理的目标划分，信息的分类应该有（ ）。
A.项目内部信息和外部信息
B.投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息
C.固定信息和流动信息
D.生产性、技术性、经济性和资源性信息
97.监理工程师对施工现场存在严重问题的，应向( )签发“责令暂停施工通知书”。
A.建设单位及有关责任单位 B.施工单位
C.监理单位 D.设计单位
98.监理月报是反映工程项目( )的综合评价报告，同时也应项目监理机构的工作小结和内部管理的纪实文件。
A.施工方法、施工工艺、施工管理
B.施工质量、工程进度、工程计量与工程款支付等方面情况
C.进展情况
D.存在问题及解决方式
99.监理工作的上下信息流程指的是（ ）。
A.上级主管部门下发政府令 B.单位主管部门下发通知
C.基层单位汇报工作 D.自上而下和自下而上的信息流通
二、多选题
1．建设工程监理的性质包括（ ）
A．强制性 B．科学性 C．独立性 D．公平性 E．服务性
2.建设工程监理规划的作用有（ ）
A．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作
B．是工程监理企业重要的存档资料
C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展
D．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据
E．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
3.组织构成因素包括（ ）。
A．组织联系 B．管理跨度 C．管理层次
D．管理职能 E．管理部门
4.建设工程目标控制的种类多，按照纠正措施或控制信息的来源分（ ）。
A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制
D．主动控制 E．被动控制
5.合同具有（ ）等特征。
A．是一种民事法律行为
B．是两个以上的意思表示相一致的民事法律行为
C．是以发生民事法律后果为目的的协议
D．是法律主体之间的权利与义务关系
E．是一种刑事法律行为
6.要约人发出要约后，要约失效的情形有（ ）
A．要约人依法撤销要约
B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更
C．受要约人发出拒绝要约的通知
D．承诺期限届满，受约人未作出承诺
E．要约被拒拒绝
7.《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同（ ）。
A．因发生不可抗力
B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务
C．当事人一方推迟履行主要债务
D．当事人一方违反合同，严重影响订立合同所期望的经济利益
E．当事人双方协商同意
8.施工合同文件包括( )。
A．施工合同协议书
B．中标通知书
C．通用条款
D．专用条款
E．附录
9．合同当事人承担违约责任的方式有（ ）。
A．继续履行合同
B．赔偿损失
C．支付违约金
D．顺延工期
E．采取补救措施
10. 按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.提供施工现场
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的地下管线资料
D.提供工程进度计划
E．提供基础资料
11．监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有（ ）。
A．审核技术文件、报告和报表
B．向业主报告质量信息
C．旁站监督和平行检查
D．下达指令性文件
E．控制工程款的支付
12．根据《建筑工程质量验收统一标准》（GB/T50300-2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括（ ）。
A．检验批的划分
B．资料检查
C．主控项目和一般项目检验
D．抽样方案设计并实施
E．质量验收记录
13.单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格外，还包括（ ）。
A．质量控制资料完整
B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整
C．主要功能项目的抽样结果符合相关专业质量验收规范的规定
D．施工操作依据、检查记录完整
E．观感质量验收符合要求
14.由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（ ）。
A．施工单位
B．设计单位
C．监理单位
D．劳务单位
E．供货单位
15.处理工程质量事故的依据有（ ）。
A．质量事故的实况资料
B．有关合同及合同文件
C．有关的经济文件和报表
D．有关的技术文件和档案
E．相关的建设法规
16.下列工程质量问题中，可不作处理的有（ ）。
A．不影响结构安全和正常使用的质量问题
B．经过后续工序可以弥补的质量问题
C．存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题
D．质量问题经法定检测单位鉴定为合格
E．出现质量问题，经原设计单位验算，仍能满足结构安全和使用的功能
17.施工阶段现场质量检查的一般方法有（ ）。
A．目测法
B．施工记录法
C．质量保证资料检查
D．量测法
E．试验法
18.分项工程质量验收合格应包含（ ）。
A．所含检验批均应符合合格质量的规定
B．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格
C．所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整
D．所含检验批的质量验收记录应完整
E．主要功能项目的抽查结果符合规范
19.影响工程质量的环境因素包括（ ）。
A．工作面 B．现场自然条件 C．施工作业环境
D．质量管理环境 E．质量保证体系
20.下列属于重大安全事故的情况有（ ）。
A．造成10人以上30人以下死亡
B．50人以上100人以下重伤
C．5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故
D．3人以上10以下死亡
E．10人以上50人以下重伤
21.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，规费包括（ ）。
A.医疗保险费 B.职工福利费
C.劳动保护费 D.养老保险费
E.财产保险费
22.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，材料费包括（ ）。
A．材料原价 B．运杂费
C．运输损耗分级 D．采购及保管费
E．检验试验费
23.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，安全文明施工费包括（ ）。
A．夜间施工增加费 B．环境保护费 C．文明施工费
D．安全施工费 E．临时设施费
24.建设工程施工合同按合同计价方式的不同，分（ ）。
A．固定价 B．可调价 C．成本加酬金
D．综合单价 E．调整价
25.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，下列关于合同价款调整的说法正确的是（ ）。
A．合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款
B．新增分部分项工程量清单项目后引起措施项目发生变化的，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款
C．工程量偏差超过15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予以调整
D．工程量偏差超过15%引起相关措施项目发生变化的，工程量增加的措施项目费增加 E．《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201中规定，如果合同中没有约定物价上涨引起材料、工程设备单价变化的范围或幅度，则材料、工程设备单价变化超过10%，超过部分的价格按照价格指数调整法调整
26.索赔成立必须满足的条件包括（ ）。
A．正当的索赔理由
B．有效的索赔依据
C．在合同约定的时限内提出
D．监理工程师的承诺
E．索赔事件造成了施工单位直接经济损失
27.施工单位应当对达到应当规模的危险性较大的分部分项工程编制施工方案，并附具安全验算结果，经（ ）签字后实施，由专职安全生产管理人员现场监督。
A. 施工单位技术负责人 B.总监理工程师 C. 项目经理
D. 施工单位分包单位技术负责人 E. 专职安全员
28.（ ）垂直运输机械特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.安装拆卸工 B.起重信号工 C.爆破作业人员
D.钢筋工 E.电工
29.施工阶段安全监理的主要工作内容包括（ ）。
A．监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业
B．定期巡视检查施工过程中的危险性较大分部分项工程的实施情况
C．核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续
D．检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况
E．督促建设主管部门机械安全检查工作
30.下列分部分项工程中，（ ）需要编制专项方案并且组织专家论证。
A．开挖深度超过5m的支护、降水工程
B．搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
C．搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程
D．搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程
E、施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
31.在工程项目网络计划中，关键线路是指( )。
A．单代号网络计划中总时差为零的线路
B．双代号网络计划中持续时间最长的线路
C．单代号网络计划中总时差为零且工作时间间隔为零的线路
D．双代号时标网络计划中无波形线的线路
E．双代号网络计划中无虚箭线的线路
32.工程网络计划工期优化过程中，在选择缩短持续时间的关键工作时应考虑的因素有（ ）。
A．持续时间最长的工作
B．缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
C．缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
D．缩短持续时间对综合效益影响不大的工作
E．有充足备用资源的工作
33.在下列有关网络计划的叙述中，正确的提法有（ ）。
A．在时标网络计划中，除有实箭线外，还可能有虚箭线和波形线
B．单代号网络计划中不存在虚拟工作
C．在单、双代号网络计划中均可能有虚箭线
D．在双代号网络计划中，一般存在实箭线和虚箭线两种箭线
E．在双代号网络计划中，一般不存在虚箭线
34.监理工程师可用通过以下方式（ ）获得工程项目的实际进度情况。
A．建立项目实施的管理机构
B．定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料
C．对影响进度目标实现的干扰因素和风险因素进行分析
D．由驻地监理人员现场跟踪检查工程项目的实际进展情况
E．对收集的数据进行整理、统计、分析
35．在建设工程实施过程中，监理工程师应经常、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，以便及时发现问题并加以解决。收集数据的方式有（ ）。
A．经常定期地收集进度报表资料
B．实际进度数据的加工处理
C．进行现场实地检查进度计划的实际执行情况
D．定期召开现场协调会
E．系统过程的调整
36．进度计划的主要调整方法有（ ）。
A．调整非关键工作的持续时间
B．改变某些工作间的逻辑关系
C．改变某些工作的持续时间
D．利用非关键工作的总时差
E．调整关键工作的持续时间
37.信息的基本特征有（ ）。
A.真实性 B.系统性 C.有效性
D.时效性 E.不完全性
38.建设监理信息管理的基本任务有（ ）。
A.及时掌握准确、完整的信息 B.做好信息规划
C.实施最有效控制 D. 进行合理决策 E.依靠信息协调各方关系
39.建立信息编码的原则有（ ）。
A.缺码唯一 B.应用广泛
C.逻辑性强 D. 具有扩充性 E.标准化