最新拖欠工程款起诉状范本

遇到建筑工程纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!点击>>http://s.yingle.com

最新拖欠工程款起诉状范本

如今,伴随着建筑工程行业的发展,且因工程施工等方面的款项数额比较大,工程欠款也就比较常见。而在产生工程欠款后,当事人向法院提起诉讼的话,就需要写一份起诉状。到底这个拖欠工程款起诉状是怎么写的呢? 赢了网小编带来拖欠工程款起诉状范本一份,供你参考。

最新拖欠工程款起诉状范本

起诉单位:(全称) :______市______县______建筑公司

法律咨询s.yingle.com

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:169. 5万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称) : ______市职工教育培训中心

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

法律咨询s.yingle.com

______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方) 同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方) 签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日; 竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了 25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件) 。教学楼工程于 ______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达

法律咨询s.yingle.com

成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失; 不按合同规定拨付工程款; 按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

法律咨询s.yingle.com

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一) 付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(三) 赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共242006.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

法律咨询s.yingle.com

附:

1、本状副本1份;

2、书证28件。

生活中,工程欠款所涉及到的法律问题是比较复杂的,对工程欠款的追讨不像一般的个人欠款追讨那样简单。因此,赢了网小编建议在遇到类似纠纷的时候,最好咨询一下专业的律师,让律师通过法律途径来帮助你追讨工程款。

金融保险法律知识希望对您有所帮助,赢了网建议大家遇到问题根据实际情况进行判断,必要时可寻求法律顾问的帮助。

来源:(最新拖欠工程款起诉状范本http://s.yingle.com/jr/355987.html)

法律咨询s.yingle.com

遇到建筑工程纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!点击>>http://s.yingle.com

最新拖欠工程款起诉状范本

如今,伴随着建筑工程行业的发展,且因工程施工等方面的款项数额比较大,工程欠款也就比较常见。而在产生工程欠款后,当事人向法院提起诉讼的话,就需要写一份起诉状。到底这个拖欠工程款起诉状是怎么写的呢? 赢了网小编带来拖欠工程款起诉状范本一份,供你参考。

最新拖欠工程款起诉状范本

起诉单位:(全称) :______市______县______建筑公司

法律咨询s.yingle.com

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑.

流动资金:169. 5万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称) : ______市职工教育培训中心

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

法律咨询s.yingle.com

______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方) 同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方) 签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日; 竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了 25611.43元的误工费,但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件) 。教学楼工程于 ______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达

法律咨询s.yingle.com

成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失; 不按合同规定拨付工程款; 按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

诉讼请求:

法律咨询s.yingle.com

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一) 付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(三) 赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共242006.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

法律咨询s.yingle.com

附:

1、本状副本1份;

2、书证28件。

生活中,工程欠款所涉及到的法律问题是比较复杂的,对工程欠款的追讨不像一般的个人欠款追讨那样简单。因此,赢了网小编建议在遇到类似纠纷的时候,最好咨询一下专业的律师,让律师通过法律途径来帮助你追讨工程款。

金融保险法律知识希望对您有所帮助,赢了网建议大家遇到问题根据实际情况进行判断,必要时可寻求法律顾问的帮助。

来源:(最新拖欠工程款起诉状范本http://s.yingle.com/jr/355987.html)

法律咨询s.yingle.com


相关内容

  • [租赁合同]工程款纠纷起诉状范本
  • 工程款纠纷起诉状范本 原告: _________________ 住所地:_________________电话:___________ 法定代表人姓名:_________职务:_________ 被告: __________________住所地:__________________电话:____ ...

  • 工程款起诉状该怎么写
  • 遇到建筑工程纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!点击>>http://s.yingle.com 工程款起诉状该怎么写 当下,工程建设如火如荼的进行,随着现在经济局势的变化,工程建筑行业也并不是那么好做,可能会碰到老板跑路拖欠工程款项的情况,可能辉蒙受巨大经济损失.这时就应该及时向当地法院起 ...

  • 最新门面租赁合同范本
  • 最新门面租赁合同范本(一) 出租方(以下称甲方): 承租方(以下称乙方): 甲方同意将自己的产权商铺出租给乙方,双方在法律的基础上,经友好协商,制定如下协议: 一. 房屋地址 甲方出租的商铺坐落于 街 号,建筑面积 平方米. 二. 租赁期限 双方商定房屋租期为__ ___年,自_____年_ _月_ ...

  • 律师风险代理合同书范本(2017年最新版)
  • 遇到诉讼问题?赢了网律师为你免费解惑!点击>>http://s.yingle.com 律师风险代理合同书范本(2017年最新版) 律师风险代理合同书范本 甲方: 乙方:山东xx 律师事务所 甲方与 因 一事发生纠纷,特委托乙方律师风险代理.甲方与乙方经过充分协商,在平等自愿的基础上,本着 ...

  • 公务员离职证明模板是怎样的
  • 遇到劳动纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 公务员离职证明模板是怎样的 在很多人眼里,当上了公务员就意味着铁饭碗有了着落,基本很少会离职的.如果公务员因各种原因提出离职,需要单位出具一份离职证明.那么公务员离职证明模板是怎样的?公务员离职要走 ...

  • [装修合同]拖欠货款起诉状范本_0
  • 拖欠货款起诉状范本 原告:________ 性别:_________,_____族,_____年_____月出生,身份证号:_____________,住址:__________________;联系方式:________________ 被告:________ 性别:_________,_____ ...

  • 哪些证据可以证明存在劳动关系
  • 遇到劳动纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 哪些证据可以证明存在劳动关系 员工受工伤后,单位不愿意承担责任的,员工应该收集证据证明劳动关系的存在,只要能证明劳动关系存在,即可按照<工伤保险条例>来要求企业赔偿. 一可以证明劳动关系 ...

  • [答辩状]公司不服劳动仲裁起诉状范本
  • 公司不服劳动仲裁起诉状范本 原告: 住所: 被告: 住所: 诉讼请求: 1.请求法院判决原告无须支付被告_____年____月____日至_____年____月____日休息日.法定节假日的加班工资人民币______元及_____%的经济补偿金人民币_____元: 2.请求法院判决原告无须支付被告_ ...

  • 公司裁员的方式有几种
  • 遇到劳动纠纷问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 公司裁员的方式有几种 公司在遇到特殊经营困难的时候, 其实是允许进行裁员的,此时有一部分的公司员工是法律规定不能裁掉的,而具体关于公司裁员的方式,我国也是作出了规定.下面就让赢了网小编来告诉大家这个 ...