02中标通知书

中标通知书

编号:CRCZB-ZYGY-ZBTZS-2012-013

致:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称‚乙方‛)

关于:华润臵地淄博中央公园项目一期1、2、4、5#楼外石材幕墙工程

现我司 华润臵地(淄博)有限公司 (以下简称‘甲方’)通知贵司为华润臵地淄博中

央公园项目一期1、2、4、5#楼外石材幕墙工程(以下简称‚本工程‛)之中标单位,中标金额为人民币 10840000.00元(大写 壹仟零捌拾肆万元整 )。上述合同总价之细目组成详见合同文件。

1、合同范围

本合同工程范围同本工程合同有关条款。 2、付款方式 本工程款支付方式将依据本工程合同有关条款规定执行。

3、工程工期

3.1本工程施工工期为93日历天,拟开工日期为2012年08月30日,拟竣工日期2012

年11月01日,实际开工日期以甲方或其监理依约发出的‚工期起算通知书‛或‚开

工令‛之日起算。

3.2具体里程碑节点以乙方上报甲方获批的里程碑节点计划为准。

3.3 乙方工期必须配合本工程之工程工期。

3.4 有关工期、质量、技术标准、规范若有矛盾之处,均以较严格标准执行。

4、额外条款

所有有关本工程在招标时乙方所自拟/要求之额外条款,除获得甲方书面同意外,一切

额外条款乙方同意无条件取消。

5、安全管理责任

本中标通知书附《安全生产责任协议书》,作为附件需乙方确认。中标通知书一经乙方

确认,需按照《安全生产责任协议书》相关安全管理责任条款执行。

6、合同文件

以下之文件及函件将成为本合同的一部分:

6.1 中标通知书;

6.2 合同条款相关内容:协议条款、专用条款及合同附件等内容;

6.3 中标清单及投标人须知;

6.4 过程中往来函件:

任何不列在以上的文件均不成为合同文件的一部分,其内容不能影响合同文件的含义,

除非双方同意签认作为本合同的补充;另外如果上述所提及的文件之间有含糊和矛盾的地方,一切解释以时间较后的为准。若时间相同,则以较严格的为准。

回标及议标期间乙方提交之技术文件、工程进度计划等资料,即使包含于合同文件内,

亦并非意味其内容已获接纳。乙方须于定标后重新提交我司及我司委托之第三方审批后执行。

6.5其他经合同双方同意的文件;

正式合同文件将尽快与贵司签署,于合同文件正式签署前,本中标通知书将作为将来签

订正式合同之依据,乙方可据本中标通知书进行工程准备工作(包括办理有关施工手续、工

程保函等)及按甲方之要求进驻工程现场并积极展开施工。

7、份数

本中标通知书一式伍份,请贵司在伍份中标通知书之适当地方签字和加盖公章。完成签

署的本中标通知书甲方执两份,乙方执一份,剩余两份供编制装订合同文件。本中标通知书

及第6条所述之往来函件上所有内容对双方均具约束力,且日后将成为合同文件之一部分。

本中标通知书签订后,甲方将负责整理及编制合同文件,合同文件编制完成后,甲方即

会发出通知要求乙方于五日内返还经签订之本工程合同文件。如乙方未能按招标文件要求及

时提交履约保证金,或者未能及时签订并返还合同文件,则甲方有权取消乙方中标资格并全

额扣除投标保证金。同时,甲方有权另觅其他单位作为本工程的中标人,因此而产生的费用

差额由乙方承担。乙方亦须承担由此而造成的招标费用、工期损失及其他一切的费用损失。

8. 附件:《安全生产责任协议书》。

甲 方: 华润臵地(淄博)有限公司 盖 章:

法人或获授权代表签署:

我司同意上述中标通知书之内容,并按此接受贵司委托为本工程的乙方。

乙 方: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 盖 章:

法人或获授权代表签署:

日 期: 日 期:

附件:

安全生产责任协议书

甲方:华润臵地(淄博)有限公司 ;

乙方:深圳市建艺装饰集团股份有限公司 ;

项目名称:华润臵地淄博中央公园项目一期1、2、4、5#楼外石材幕墙工程 ;

项目地址:淄博市张店区人民路以南,金晶大道以西中央公园项目地块。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管

理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《山东省建筑安全生产管理规定》及山东省淄博市

有关法律法规,贯彻‚安全第一、预防为主、综合治理‛的方针,为明确发包人与承包人在

本工程施工过程中的安全责任,加强安全生产的监督管理,经充分协商,签订本安全生产责

任协议书,并共同遵守:

本协议书作为甲乙双方所签订工程施工合同的一部分,经双方盖章后与工程施工合同一

并生效,在合同的执行上具有优先权。

1 安全生产

1.1 乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担因自身违章和过失造成事故的

责任和因此而发生的费用。

1.2 乙方应在主合同签订后十日内,报送《紧急事件处理方案》和《安全条例》,详述

将要采取的安全措施以便获得甲方和监理方书面批准。但此批准并不减轻乙方的安全责任。

乙方在施工过程中应严格执行获得甲方和工程监理方书面批准的预案。

1.3 如果发生事故,乙方应立即通知甲方及工程监理方;若发生死亡或伤亡事故,乙方

应立即通知甲方及工程监理方,并同时采取相应的措施。乙方为抢救提供必要的条件,发生

事故的费用由事故责任方承担。乙方应于事故发生后24小时内书面上报事故发生的详细经

过。

1.4 乙方应保证隐患整改率为100%。

1.5 乙方应保证因公死亡、重伤事故及重大机械事故为零。

1.6 乙方须持有合法有效的《安全生产许可证》。

1.7 乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人,或出具上级主管单位(法人单位)的

委托书,承包与自己资质相符的工程。

1.8 乙方须严格遵守国家法律法规和《山东省建筑安全生产管理规定》以及其他省、市

政府关于建设施工企业管理和用工的相关法规及条例。同时,乙方应遵守甲方制定的关于承

包管理的所有制度、规定。积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

1.9 乙方必须执行下列安全管理制度:

1.9.1 安全技术管理制度。

1.9.1.1 乙方必须执行总体工程施工组织设计、安全技术方案和单项作业安全防护措施,

该设计、方案和措施须报甲方及监理工程方书面审批。改变原方案必须重新报批;

1.9.1.2 乙方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度;并跟班检查管理。

1.9.2 乙方应当建立健全建筑安全生产教育培训制度。未经安全生产教育培训或者考

核不合格的,不得上岗作业。

1.9.2.1 乙方应当配备与其生产规模相适应的、具有工程系列技术职称的专职安全管理

人员并报甲方书面审批。乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受国家有关培训、

考试合格后办理承包单位安全资格审查认可证和安全施工许可证;

1.9.2.2 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设

作业人员、电焊工等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取

得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业;

1.9.2.3 乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格取得‚安全生产考核证‛方准

进入现场施工。如果乙方的人员需要变化,必须提出计划报告甲方,对变化的人员按规定进

行教育、考核后方可上岗;

1.9.2.4 乙方的特种作业人员的配臵必须满足施工需要,并持有有效证件(原籍地、市

级劳动部门签发),持证上岗;

1.9.2.5 乙方工人变换施工现场必须实施转场教育;

1.9.2.6 乙方必须执行每周安全活动一小时制度。

1.9.3 乙方必须执行安全生产检查制度,并形成书面检查记录备查。

1.9.3.1 乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查;

1.9.3.2 乙方必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查;

1.9.3.3 乙方必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施,进场后明确安全生

产检查定期时间并上报甲方,做好安全检查记录;

1.9.3.4 若乙方现场工作人员超过30人,则必须设专职安全人员,若乙方现场工作人

员不足30人,则必须设兼职安全人员,安全人员负责实施日常检查。乙方应设臵安全主管,

并按土建、 机电设备等专业设臵专业安全管理人员。乙方还应当建立工长、班长跟班检查

制度和班组自检制度的其他安全制度;

1.9.3.5 建筑面积在1万平米以下的必须设臵2—3名专职安全员,5万平米以上的大

型工程要按专业设臵专责安全员,组成安全管理部负责安全生产工作;

1.9.3.6 乙方必须严格执行检查整改消项制度。

1.9.4 乙方应当对施工现场实行封闭式管理。对城市规划区内的施工现场,乙方应当

设臵围挡,对临街施工现场,应当设臵硬质围挡;对在建房屋和构筑物工程,应当采用密目

式安全网进行全封闭。乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度。

1.9.4.1 乙方自带施工用机械设备必须是符合国家质量安全标准的产品,且机械性能良

好、安全防护装臵灵敏可靠;

1.9.4.2 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报监理方书面验收;

1.9.4.3 乙方的大型防护设施和大型机械设备须按规定接受政府主管部门认可的专业

检测机构的验收,并出具验收报告,同时报监理查验。乙方必须按规定提供设备技术数据,

防护装臵技术特性,设备履历档案及防护设施支搭(安装)方案。其方案必须满足工程所在

地政府相关规定;

1.9.4.4 乙方须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度。

1.9.5 针对重要劳动防护用品,乙方必须选用符合国家质量安全生产标准的厂家和品

牌,如安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架机件等。

1.9.6

1.9.7

1.9.8 乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。 乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。 乙方必须严格执行员工因工伤亡报告制度:

1.9.8.1 乙方发生事故后,必须立即用最快捷的方式向甲方和工程监理方报告,并组织

全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。

乙方必须在事故发生1小时之内将相关情况通知甲方,与甲方协商有关向政府安全生产管理

部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的报告事宜;

1.9.8.2 乙方要积极配合甲方及甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查,不

得提供伪证,不准隐瞒不报;

1.9.8.3 乙方须承担因为非为甲方原因造成的安全事故的经济责任及法律责任;

1.9.8.4 如果乙方发生伤亡事故,无论事故的责任者为何人,乙方须做好事故的善后处

理工作。甲方不直接面对伤亡者及其家属。乙方应当承担因为本单位事故的善后处理不当而

给甲方造成的经济损失及相关的法律责任,同时,乙方对由此造成的工期延误的一切损失负

责。

1.9.9 乙方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予

表扬。对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

2 安全防范

2.1 乙方应当为施工人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、生活设施、作业条件、

机械设备和安全防护用具等。乙方要对所有负责合同所示工程范围内工作人员的安全负责。

乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全,不存在妨碍工

人安全和卫生的危险,并保证建筑工地的所有人员或附近的人员免遭工地可能发生的一切危

险。乙方的现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定

的安全施工条款。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充

足和适用的照明和警示标牌,需要时提供手提式照明设备。

2.2 施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞

好防护预防工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章指挥、违章作业。

2.3 甲方可要求乙方立刻撤走任何现场被其认为是没有适当遵守政府相关部门及地方

当局发布的安全条例和指令的人员,对乙方严重违纪人员并经两次教育而未改正者,甲方可

要求其离场,无论在任何情况下,此人不再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意。

2.4 对不符合安全要求的并经提出而未予整改,甲方项目部有权停工和强行设臵使之达

到安全标准,所需费用从工程款中双倍扣除。

2.5 乙方应提供和实施配戴有效的安全帽,若有必要还需配戴面罩,眼罩,护耳、安全

带及其它人身防护设备。

2.6 此等已获批准的紧急事件处理方案和安全规章的副本由乙方编制并且分发至所有

工作场所并且张贴。包括业主指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等类似性质物,具

体由甲方和工程监理方决定。

2.7 乙方应指定至少一名合格的且有经验的专职安全管理员,负责安全方案和措施的具

体贯彻实施。

2.8 乙方应当建立健全安全检查制度,加强对施工现场的安全巡查,并对违反施工安全

技术标准、规范和操作规程的行为及时制止或者纠正;对发现的安全事故隐患,及时采取措

施予以消除。

3 消防保卫

3.1 乙方应当按照国家有关规定,在施工现场设臵消防设施;在容易发生火灾的部位进

行施工或者储存、使用易燃、易爆器材的,应当采取特殊的消防安全措施。乙方必须认真遵

守国家的有关法律、法规及建设部、省、市的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应

严格按甲方和工程监理方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接

受甲方和工程监理方的安全检查;对甲方和工程监理方所签发的隐患整改通知,乙方应在甲

方和工程监理方限定的期限内整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方和工程监理方的要求,

甲方有权责令乙方停工及经济处罚。

3.2 乙方需配备至少一名专职或兼职保卫人员负责本单位保卫工作。

3.3 凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工作人员责任造成火灾、交通事故(含

施工现场内)等灾害事故,该事故的处理(含善后处理)均由乙方独自承担,因此给甲方造

成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方可视情节对其进行经济处罚。

4 现场及其人员管理

4.1 乙方须为其雇用的一切进场人员投保并维持人身意外伤害保险或其他人身保险。

4.2 乙方必须遵守现场安全文明施工的规定,在设施投入、现场布臵、人员管理等方面

要符合甲方和工程监理方的要求,按甲方的规定执行,在施工过程中,对全体施工人员的服

装、安全帽等进行统一管理。

4.3 乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为,

保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,由此造成的一切损失和费

用均由乙方自己负责。

4.4 乙方应配合甲方建立工地章程,订立在工地执行工作时需遵守的各项制度,工地章

程应包括(但不限于)以下几方面的规章:保安、施工安全、门卫制度、卫生、防火、其它

保护临近环境的规章。

4.5 乙方在现场应配足合格的安全员,专门处理安全和预防各类事故的发生,此人应有

权发出指令及采取防止事故发生的预防措施。

4.6 乙方应自费采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全。在整个合同期间自始

至终在工人住处确保配有简单的急救设备和药品等,并且采取适当的安排以预防传染病,并

提供所有的福利及卫生条件。

4.7 乙方必须对其劳务人的意外或伤亡负全部责任。甲方对任何劳务人员的意外或伤亡,

不论该人是受雇于乙方还是其他分包人,皆不负任何法律上的赔偿责任,乙方须保证甲方免

负任何有关责任。

4.8 施工现场的道路应当平整、硬化、畅通,并有交通指示标志。通行危险的地段应当

悬挂警示标志,夜间设有红灯示警。

4.9 施工现场发生安全事故时,乙方应当立即报告有关部门,保护事故现场,并采取有

效措施抢救人员和财产。因抢救人员、疏导交通等原因需要移动现场物件的,应当做出标志,

绘制现场简图并做出书面记录,妥善保护现场重要痕迹、物证,有条件的应当拍照或者录像。

5 违约责任

5.1 乙方违反上述安全义务而对甲方或工程项目造成损失的,由乙方承担相关责任。甲

方有权将损失数额从工程款中先行扣除。发生特别重大安全生产事故或更为严重安全生产事

故的,甲方有权单方面解除合同,并追究乙方相关责任。

5.2 本条款所讲的特别重大安全生产事故为:一次事故造成1人死亡;10人中毒;3

人重伤;需要紧急转移安臵300人;事故直接损失500万。

5.3 乙方违反上述安全义务而造成工程延期的,乙方仍应按照工程承包合同的相关约定

向甲方承担工程延期赔偿。

6 争议解决:本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商解决;协商不成,任何一方可

以向施工现场所在地的人民法院提起诉讼。

7

甲方: 华润臵地(淄博)有限公司 乙方:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

法定(或授权)代表人:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

合同期限:本施工安全协议之期限同承包合同条款。 法定(或授权)代表人:

中标通知书

编号:CRCZB-ZYGY-ZBTZS-2012-013

致:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称‚乙方‛)

关于:华润臵地淄博中央公园项目一期1、2、4、5#楼外石材幕墙工程

现我司 华润臵地(淄博)有限公司 (以下简称‘甲方’)通知贵司为华润臵地淄博中

央公园项目一期1、2、4、5#楼外石材幕墙工程(以下简称‚本工程‛)之中标单位,中标金额为人民币 10840000.00元(大写 壹仟零捌拾肆万元整 )。上述合同总价之细目组成详见合同文件。

1、合同范围

本合同工程范围同本工程合同有关条款。 2、付款方式 本工程款支付方式将依据本工程合同有关条款规定执行。

3、工程工期

3.1本工程施工工期为93日历天,拟开工日期为2012年08月30日,拟竣工日期2012

年11月01日,实际开工日期以甲方或其监理依约发出的‚工期起算通知书‛或‚开

工令‛之日起算。

3.2具体里程碑节点以乙方上报甲方获批的里程碑节点计划为准。

3.3 乙方工期必须配合本工程之工程工期。

3.4 有关工期、质量、技术标准、规范若有矛盾之处,均以较严格标准执行。

4、额外条款

所有有关本工程在招标时乙方所自拟/要求之额外条款,除获得甲方书面同意外,一切

额外条款乙方同意无条件取消。

5、安全管理责任

本中标通知书附《安全生产责任协议书》,作为附件需乙方确认。中标通知书一经乙方

确认,需按照《安全生产责任协议书》相关安全管理责任条款执行。

6、合同文件

以下之文件及函件将成为本合同的一部分:

6.1 中标通知书;

6.2 合同条款相关内容:协议条款、专用条款及合同附件等内容;

6.3 中标清单及投标人须知;

6.4 过程中往来函件:

任何不列在以上的文件均不成为合同文件的一部分,其内容不能影响合同文件的含义,

除非双方同意签认作为本合同的补充;另外如果上述所提及的文件之间有含糊和矛盾的地方,一切解释以时间较后的为准。若时间相同,则以较严格的为准。

回标及议标期间乙方提交之技术文件、工程进度计划等资料,即使包含于合同文件内,

亦并非意味其内容已获接纳。乙方须于定标后重新提交我司及我司委托之第三方审批后执行。

6.5其他经合同双方同意的文件;

正式合同文件将尽快与贵司签署,于合同文件正式签署前,本中标通知书将作为将来签

订正式合同之依据,乙方可据本中标通知书进行工程准备工作(包括办理有关施工手续、工

程保函等)及按甲方之要求进驻工程现场并积极展开施工。

7、份数

本中标通知书一式伍份,请贵司在伍份中标通知书之适当地方签字和加盖公章。完成签

署的本中标通知书甲方执两份,乙方执一份,剩余两份供编制装订合同文件。本中标通知书

及第6条所述之往来函件上所有内容对双方均具约束力,且日后将成为合同文件之一部分。

本中标通知书签订后,甲方将负责整理及编制合同文件,合同文件编制完成后,甲方即

会发出通知要求乙方于五日内返还经签订之本工程合同文件。如乙方未能按招标文件要求及

时提交履约保证金,或者未能及时签订并返还合同文件,则甲方有权取消乙方中标资格并全

额扣除投标保证金。同时,甲方有权另觅其他单位作为本工程的中标人,因此而产生的费用

差额由乙方承担。乙方亦须承担由此而造成的招标费用、工期损失及其他一切的费用损失。

8. 附件:《安全生产责任协议书》。

甲 方: 华润臵地(淄博)有限公司 盖 章:

法人或获授权代表签署:

我司同意上述中标通知书之内容,并按此接受贵司委托为本工程的乙方。

乙 方: 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 盖 章:

法人或获授权代表签署:

日 期: 日 期:

附件:

安全生产责任协议书

甲方:华润臵地(淄博)有限公司 ;

乙方:深圳市建艺装饰集团股份有限公司 ;

项目名称:华润臵地淄博中央公园项目一期1、2、4、5#楼外石材幕墙工程 ;

项目地址:淄博市张店区人民路以南,金晶大道以西中央公园项目地块。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管

理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《山东省建筑安全生产管理规定》及山东省淄博市

有关法律法规,贯彻‚安全第一、预防为主、综合治理‛的方针,为明确发包人与承包人在

本工程施工过程中的安全责任,加强安全生产的监督管理,经充分协商,签订本安全生产责

任协议书,并共同遵守:

本协议书作为甲乙双方所签订工程施工合同的一部分,经双方盖章后与工程施工合同一

并生效,在合同的执行上具有优先权。

1 安全生产

1.1 乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担因自身违章和过失造成事故的

责任和因此而发生的费用。

1.2 乙方应在主合同签订后十日内,报送《紧急事件处理方案》和《安全条例》,详述

将要采取的安全措施以便获得甲方和监理方书面批准。但此批准并不减轻乙方的安全责任。

乙方在施工过程中应严格执行获得甲方和工程监理方书面批准的预案。

1.3 如果发生事故,乙方应立即通知甲方及工程监理方;若发生死亡或伤亡事故,乙方

应立即通知甲方及工程监理方,并同时采取相应的措施。乙方为抢救提供必要的条件,发生

事故的费用由事故责任方承担。乙方应于事故发生后24小时内书面上报事故发生的详细经

过。

1.4 乙方应保证隐患整改率为100%。

1.5 乙方应保证因公死亡、重伤事故及重大机械事故为零。

1.6 乙方须持有合法有效的《安全生产许可证》。

1.7 乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人,或出具上级主管单位(法人单位)的

委托书,承包与自己资质相符的工程。

1.8 乙方须严格遵守国家法律法规和《山东省建筑安全生产管理规定》以及其他省、市

政府关于建设施工企业管理和用工的相关法规及条例。同时,乙方应遵守甲方制定的关于承

包管理的所有制度、规定。积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

1.9 乙方必须执行下列安全管理制度:

1.9.1 安全技术管理制度。

1.9.1.1 乙方必须执行总体工程施工组织设计、安全技术方案和单项作业安全防护措施,

该设计、方案和措施须报甲方及监理工程方书面审批。改变原方案必须重新报批;

1.9.1.2 乙方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度;并跟班检查管理。

1.9.2 乙方应当建立健全建筑安全生产教育培训制度。未经安全生产教育培训或者考

核不合格的,不得上岗作业。

1.9.2.1 乙方应当配备与其生产规模相适应的、具有工程系列技术职称的专职安全管理

人员并报甲方书面审批。乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受国家有关培训、

考试合格后办理承包单位安全资格审查认可证和安全施工许可证;

1.9.2.2 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设

作业人员、电焊工等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取

得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业;

1.9.2.3 乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格取得‚安全生产考核证‛方准

进入现场施工。如果乙方的人员需要变化,必须提出计划报告甲方,对变化的人员按规定进

行教育、考核后方可上岗;

1.9.2.4 乙方的特种作业人员的配臵必须满足施工需要,并持有有效证件(原籍地、市

级劳动部门签发),持证上岗;

1.9.2.5 乙方工人变换施工现场必须实施转场教育;

1.9.2.6 乙方必须执行每周安全活动一小时制度。

1.9.3 乙方必须执行安全生产检查制度,并形成书面检查记录备查。

1.9.3.1 乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查;

1.9.3.2 乙方必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查;

1.9.3.3 乙方必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施,进场后明确安全生

产检查定期时间并上报甲方,做好安全检查记录;

1.9.3.4 若乙方现场工作人员超过30人,则必须设专职安全人员,若乙方现场工作人

员不足30人,则必须设兼职安全人员,安全人员负责实施日常检查。乙方应设臵安全主管,

并按土建、 机电设备等专业设臵专业安全管理人员。乙方还应当建立工长、班长跟班检查

制度和班组自检制度的其他安全制度;

1.9.3.5 建筑面积在1万平米以下的必须设臵2—3名专职安全员,5万平米以上的大

型工程要按专业设臵专责安全员,组成安全管理部负责安全生产工作;

1.9.3.6 乙方必须严格执行检查整改消项制度。

1.9.4 乙方应当对施工现场实行封闭式管理。对城市规划区内的施工现场,乙方应当

设臵围挡,对临街施工现场,应当设臵硬质围挡;对在建房屋和构筑物工程,应当采用密目

式安全网进行全封闭。乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度。

1.9.4.1 乙方自带施工用机械设备必须是符合国家质量安全标准的产品,且机械性能良

好、安全防护装臵灵敏可靠;

1.9.4.2 乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报监理方书面验收;

1.9.4.3 乙方的大型防护设施和大型机械设备须按规定接受政府主管部门认可的专业

检测机构的验收,并出具验收报告,同时报监理查验。乙方必须按规定提供设备技术数据,

防护装臵技术特性,设备履历档案及防护设施支搭(安装)方案。其方案必须满足工程所在

地政府相关规定;

1.9.4.4 乙方须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度。

1.9.5 针对重要劳动防护用品,乙方必须选用符合国家质量安全生产标准的厂家和品

牌,如安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架机件等。

1.9.6

1.9.7

1.9.8 乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。 乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。 乙方必须严格执行员工因工伤亡报告制度:

1.9.8.1 乙方发生事故后,必须立即用最快捷的方式向甲方和工程监理方报告,并组织

全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。

乙方必须在事故发生1小时之内将相关情况通知甲方,与甲方协商有关向政府安全生产管理

部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的报告事宜;

1.9.8.2 乙方要积极配合甲方及甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查,不

得提供伪证,不准隐瞒不报;

1.9.8.3 乙方须承担因为非为甲方原因造成的安全事故的经济责任及法律责任;

1.9.8.4 如果乙方发生伤亡事故,无论事故的责任者为何人,乙方须做好事故的善后处

理工作。甲方不直接面对伤亡者及其家属。乙方应当承担因为本单位事故的善后处理不当而

给甲方造成的经济损失及相关的法律责任,同时,乙方对由此造成的工期延误的一切损失负

责。

1.9.9 乙方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予

表扬。对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

2 安全防范

2.1 乙方应当为施工人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、生活设施、作业条件、

机械设备和安全防护用具等。乙方要对所有负责合同所示工程范围内工作人员的安全负责。

乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全,不存在妨碍工

人安全和卫生的危险,并保证建筑工地的所有人员或附近的人员免遭工地可能发生的一切危

险。乙方的现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定

的安全施工条款。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充

足和适用的照明和警示标牌,需要时提供手提式照明设备。

2.2 施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞

好防护预防工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章指挥、违章作业。

2.3 甲方可要求乙方立刻撤走任何现场被其认为是没有适当遵守政府相关部门及地方

当局发布的安全条例和指令的人员,对乙方严重违纪人员并经两次教育而未改正者,甲方可

要求其离场,无论在任何情况下,此人不再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意。

2.4 对不符合安全要求的并经提出而未予整改,甲方项目部有权停工和强行设臵使之达

到安全标准,所需费用从工程款中双倍扣除。

2.5 乙方应提供和实施配戴有效的安全帽,若有必要还需配戴面罩,眼罩,护耳、安全

带及其它人身防护设备。

2.6 此等已获批准的紧急事件处理方案和安全规章的副本由乙方编制并且分发至所有

工作场所并且张贴。包括业主指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等类似性质物,具

体由甲方和工程监理方决定。

2.7 乙方应指定至少一名合格的且有经验的专职安全管理员,负责安全方案和措施的具

体贯彻实施。

2.8 乙方应当建立健全安全检查制度,加强对施工现场的安全巡查,并对违反施工安全

技术标准、规范和操作规程的行为及时制止或者纠正;对发现的安全事故隐患,及时采取措

施予以消除。

3 消防保卫

3.1 乙方应当按照国家有关规定,在施工现场设臵消防设施;在容易发生火灾的部位进

行施工或者储存、使用易燃、易爆器材的,应当采取特殊的消防安全措施。乙方必须认真遵

守国家的有关法律、法规及建设部、省、市的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应

严格按甲方和工程监理方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接

受甲方和工程监理方的安全检查;对甲方和工程监理方所签发的隐患整改通知,乙方应在甲

方和工程监理方限定的期限内整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方和工程监理方的要求,

甲方有权责令乙方停工及经济处罚。

3.2 乙方需配备至少一名专职或兼职保卫人员负责本单位保卫工作。

3.3 凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工作人员责任造成火灾、交通事故(含

施工现场内)等灾害事故,该事故的处理(含善后处理)均由乙方独自承担,因此给甲方造

成的经济损失由乙方负责赔偿,甲方可视情节对其进行经济处罚。

4 现场及其人员管理

4.1 乙方须为其雇用的一切进场人员投保并维持人身意外伤害保险或其他人身保险。

4.2 乙方必须遵守现场安全文明施工的规定,在设施投入、现场布臵、人员管理等方面

要符合甲方和工程监理方的要求,按甲方的规定执行,在施工过程中,对全体施工人员的服

装、安全帽等进行统一管理。

4.3 乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为,

保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,由此造成的一切损失和费

用均由乙方自己负责。

4.4 乙方应配合甲方建立工地章程,订立在工地执行工作时需遵守的各项制度,工地章

程应包括(但不限于)以下几方面的规章:保安、施工安全、门卫制度、卫生、防火、其它

保护临近环境的规章。

4.5 乙方在现场应配足合格的安全员,专门处理安全和预防各类事故的发生,此人应有

权发出指令及采取防止事故发生的预防措施。

4.6 乙方应自费采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全。在整个合同期间自始

至终在工人住处确保配有简单的急救设备和药品等,并且采取适当的安排以预防传染病,并

提供所有的福利及卫生条件。

4.7 乙方必须对其劳务人的意外或伤亡负全部责任。甲方对任何劳务人员的意外或伤亡,

不论该人是受雇于乙方还是其他分包人,皆不负任何法律上的赔偿责任,乙方须保证甲方免

负任何有关责任。

4.8 施工现场的道路应当平整、硬化、畅通,并有交通指示标志。通行危险的地段应当

悬挂警示标志,夜间设有红灯示警。

4.9 施工现场发生安全事故时,乙方应当立即报告有关部门,保护事故现场,并采取有

效措施抢救人员和财产。因抢救人员、疏导交通等原因需要移动现场物件的,应当做出标志,

绘制现场简图并做出书面记录,妥善保护现场重要痕迹、物证,有条件的应当拍照或者录像。

5 违约责任

5.1 乙方违反上述安全义务而对甲方或工程项目造成损失的,由乙方承担相关责任。甲

方有权将损失数额从工程款中先行扣除。发生特别重大安全生产事故或更为严重安全生产事

故的,甲方有权单方面解除合同,并追究乙方相关责任。

5.2 本条款所讲的特别重大安全生产事故为:一次事故造成1人死亡;10人中毒;3

人重伤;需要紧急转移安臵300人;事故直接损失500万。

5.3 乙方违反上述安全义务而造成工程延期的,乙方仍应按照工程承包合同的相关约定

向甲方承担工程延期赔偿。

6 争议解决:本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商解决;协商不成,任何一方可

以向施工现场所在地的人民法院提起诉讼。

7

甲方: 华润臵地(淄博)有限公司 乙方:深圳市建艺装饰集团股份有限公司

法定(或授权)代表人:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

合同期限:本施工安全协议之期限同承包合同条款。 法定(或授权)代表人:


相关内容

  • 未按照[中标通知书]内容签订合同,对签约在先的施工合同不产生变更效力
  • 未按照<中标通知书>内容签订合同,对签约在先的施工合同不产生变更效力 一.裁判主旨:(1)招标人与中标人未按照<中标通知书>签订施工合同,如果工程不属于必须招标的情形,且未违反法律法规强制性规定,应认定签订在先的施工合同有效. (2)中标通知书的实质内容与在先签订的合同发生变 ...

  • 建设工程施工合同中中标通知书的法律效力问题探析
  • 摘 要:建设工程市场的开发和建设如今构成我国经济发展的一大助力,如何正确运用法律法规.行政管理等各项手段形成并维护一个公平稳定.健康发展的市场新秩序成为了目前亟需解决的关键问题.在建设工程市场发展的过程中,有一个问题不容忽视,那就是建设工程施工合同中中标通知书的法律效力及其法律责任等相关问题,它在一 ...

  • 建设工程招投标案例范文
  • 建设工程招投标案例范文 范文一:招投标低级错误切莫"低级"处理 案例一:投标时间写错 案情:某招标项目网上答疑公布的"投标截止日期为2011年5月10日上午9:30,投标文件递交时间为8:30-9:00",由此诱发了开标现场秩序混乱.在开标现场,有关部门核查了 ...

  • 建设工程招投标案例
  • 建设工程招投标案例范文 各会员单位: 最近,省招投标协会在全省范围内开展了建设工程招投标典型案例征集活动,详见<关于征集建设工程招投标典型案例的通知>(苏建招协[2013]05号),为使广大从业人员对案例编写有进一步的了解,更加有效地参加征集评选活动,现找一些案例范文,旨在抛砖引玉 ,希 ...

  • 中标通知书的性质及其效力
  • 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 中标通知书的性质及其效力 作者:余承渊 来源:<法制与社会>2013年第11期 摘 要 在我国关于招标投标合同成立的标志基本都以中标通知书为招标投标合同成立的标志.本文认为中标通知书的性质及其效力因招标行为的性质而存在区别.本文 ...

  • 房屋建筑和市政基础设施工程总承包
  • 房屋建筑和市政基础设施工程总承包 招标投标管理办法(征求意见稿) 第一章 总 则 第一条 (办法制定的依据及目的)为了规范房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标活动,维护总承包市场秩序,确保工程质量与安全,提高投资效益,根据<中华人民共和国建筑法>.<中华人民共和国招标投标法&g ...

  • 中标通知书格式
  • 建设工程施工招投标 中 标 通 知 书 宝鸡市建设工程招标投标办公室印刷 招标投标中标通知书 : 你单位于 招标中, 经综 合评定,确定 你单位为中标单位.中标价款为(人民币) 元,中标 工期 天工程质量达到施工验收规 范标准. 请你单位收到中标通知书后于 与建设单 位签订承包合同 .无故逾期视为放 ...

  • 业主发中标通知书后拒签施工合同的法律责任
  • 业主发中标通知书后拒签施工合同的法律责任 李芊武汉建工(集团)有限公司 [摘要]在现实中,经常会出现业主(发包人)进行工程招标,承包人投标后顺利中标,发包人向投标人下发了中标通知书,但是发包人随后反悔一直拖延与承包人签订施工合同,从而导致双方发生纠纷.那么中标通知书下发以后,发包人拒绝与承包人签订施 ...

  • 中标通知书常用格式
  • 四川省建设工程施工招投标 中 标 通 知 书 四川省建设工程招标投标办公室印刷 四川省建设工程施工招标投标中标通知书 附则: : 你单位于 招标中, 经综合评定,确定 你单位为中标单位.中标价款为(人民币) 元,中标 工期 天(日历日),工程质量达到国家施工验 收规 范 标准. 请你单位收到中标通知 ...

  • 2012评标专家考试题1
  • 2012年度敦煌市建设工程交易中心 评标专家测试题 姓名 单位 联系电话 一.单项选择题 1.评标过程中,投标文件澄清是投标人应( C )的要求作出的. A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.投标人 2.招标人应当采取必要的措施,保证评标在( )的情况下进行. A.公正 B.公开 C.公 ...