公路工程施工监理合同专用条件

  a.参阅通用条件

  1.l.l项目

  例:项目名称、立项证明、项目情况

  1.1.1工程

  例:工程地点、工程造价、工程概况。

  2.5业主财产

  例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。

  2.6保密

  例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。

  4.1监理单位的赔偿责任

  例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

  赔偿金=受损工程的相应监理费x监理单位应承担责任的比例

  4.2业主的赔偿责任

  例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。

  赔偿金=监理单位的直接经济损失

  4.4赔偿的限额

  例:监理单位的累计赔偿限额:

  监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%(建议比例5%~io%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。

  业主的累计赔偿限额:

  业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

  4.5.2履约担保

  业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。

  例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)

  4.6.2业主要求的保险

  例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。

  5.2监理服务的时间和期限

  例;进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。

  5.4.4物价变动的补偿办法

  例;业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补(扣除)及其计算方法。

  6.2.1监理服务费用的支付期限

  例:自监理合同附件c中二、4规定的业主支付日起算;

  当地资币_____日

  外币______

  对过期应付款项的补偿利率:

  每日_____‰

  6.3货币

  例:业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。

  7.2语言和法律

  例:监理合同的主导语言。

  监理合同所遵循的法律。

  7.3奖励

  例:业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面对监理单位的奖励办法:

  合理化建议奖励办法

  提前工期奖励办法

  优质工程奖励办法

  节约投资奖励办法

  7.5.2版权

  例:未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。

  8争端的解决

  最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。

  例:双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。

  仲裁规则

  b.修正、补充或删除通用条件的条款

  双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。

  a.参阅通用条件

  1.l.l项目

  例:项目名称、立项证明、项目情况

  1.1.1工程

  例:工程地点、工程造价、工程概况。

  2.5业主财产

  例:当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。

  2.6保密

  例:业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。

  4.1监理单位的赔偿责任

  例:监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

  赔偿金=受损工程的相应监理费x监理单位应承担责任的比例

  4.2业主的赔偿责任

  例:业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。

  赔偿金=监理单位的直接经济损失

  4.4赔偿的限额

  例:监理单位的累计赔偿限额:

  监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%(建议比例5%~io%),当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。

  业主的累计赔偿限额:

  业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

  4.5.2履约担保

  业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。

  例:担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额(占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%)

  4.6.2业主要求的保险

  例:保险的种类、保险的期限、业主的条件。

  5.2监理服务的时间和期限

  例;进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。

  5.4.4物价变动的补偿办法

  例;业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补(扣除)及其计算方法。

  6.2.1监理服务费用的支付期限

  例:自监理合同附件c中二、4规定的业主支付日起算;

  当地资币_____日

  外币______

  对过期应付款项的补偿利率:

  每日_____‰

  6.3货币

  例:业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。

  7.2语言和法律

  例:监理合同的主导语言。

  监理合同所遵循的法律。

  7.3奖励

  例:业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面对监理单位的奖励办法:

  合理化建议奖励办法

  提前工期奖励办法

  优质工程奖励办法

  节约投资奖励办法

  7.5.2版权

  例:未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。

  8争端的解决

  最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。

  例:双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。

  仲裁规则

  b.修正、补充或删除通用条件的条款

  双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。


相关内容

  • [精编合同]建设工程监理合同(示范文本)
  • 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 关于印发<建设工程监理合同(示范文本)>的通知 建市[2012]46号 各省.自治区住房和城乡建设厅.工商行政管理局,直辖市建委(建交委).工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局.工商局,国务院有关部门建设司,国资委管理的有关企业: 为规范建设工程 ...

  • 2012监理合同通用条款级补充条款全套
  • (GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分 协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国建筑 法>及其他有关法律.法规,遵循平等.自愿.公平和诚信 的原则, ...

  • 建设工程施工合同(港口1)
  • 编号:港口工程施工 合同工程名称: 甲方: 乙方: 年 月 日 一.合同协议书 甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任.权利及义务,经双方协商签订如下协议: 1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同. 2.下列文件 ...

  • 公路工程施工监理合同通用条件
  • 1.定义与解释 1.1 定义 下列词句或用语,除根据上下文另有其意义外,一般应具有如下含义. 1.1.1 项目业主建造工程和委托监理单位提供监理服务的对象,具体情况在专用条件中指明. 1.1.2 工程为完成项目所实施的一项或若干项永久工程(包括向业主提供的物资和设备),其概况在专用条件中说明. 1. ...

  • 建设工程施工合同(港口2)
  • 港口施工合同 工程名称: 甲方:_______ 乙方:_______ ____年__月__日 一.合同协议书 甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投标,为明确双方的责任.权利及义务,经双方协商签订如下协议: 1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同. ...

  • 公路工程监理合同
  • 公路工程施工监理合同协议书 本协议书 甲方 (以下简称"业主")为一方, 与)为另一方共同订立. 鉴于业主已委托监理单位为 工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明 确双方在合同期间的义务.责任.权力和利益.兹就以下事项达成协 议: 一.本协议书中的词句和用语 ...

  • 港口工程施工合同
  • 工程名称:_________________ 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ ________年_______月______日 一.合同协议书 甲方___________为兴建_________工程,接受了乙方__________对 ...

  • 监理合同范本
  • 甲 方:(盖章)乙 方:(盖章) (单位全称)(单位全称) 法定代表人: 法定代表人: 或 或 其授权的代理人:(签字) 其授权的代理人:(签字) 签约日期:签约日期: 签约地点:签约地点: 单位地址:单位地址: 邮 编:邮 编: 电 话:电 话: 传 真:传 真: 开户银行:开户银行: 帐 号:帐 ...

  • 最新建筑工程承包合同范本有哪些内容?
  • 最新建筑工程承包合同范本有哪些内容? 在实践中,合同范本种类很多,每一种范本都会有自己相应的格式.那么,在建筑工程方面,究竟最新建筑工程承包合同范本有哪些内容?有哪些条款是建筑工程承包合同的必备条款呢? 建设工程施工合同(示范文本) 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益 ...

  • 水电工程建设监理合同示范文本(1997年版)
  • 目录 说明 建设监理合同书 水电工程建设监理合同标准条件 水电工程建设监理合同专用条件 水电工程建设监理合同附件 附件a:监理工程项目简述 附件b:监理服务的范围与内容 附件c:提供设备与设施 附件d:监理费用与支付 附件e:监理机构及人员计划 附件f:监理规划 说明 本合同示范文本内容分四个部分. ...