北京市工程设计合同

 工程名称:_________________________________________
  工程编号:_________________________________________
  合同编号:_________________________________________
  委托单位(以下简称甲方):_________________________
  设计单位(以下简称乙方):_________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条 工程项目
  甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
  工程名称:_________________________________________
  工程地址:_________________________________________
  工程任务批准文件:_________________________________(见附件1);
  城市规划管理部门批准文件:_________________________(见附件2);
  本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)

  第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交
  本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:
  1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:
序号

文件内容或名称文件提交日期备注            提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。
  2.乙方按约定的时间提交下列设计文件:
序号设计文件名称份数交付日期备注            3.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。

  第三条 设计收费及支付方法
  1.本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。
  2.本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。
  3.乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。
  4.乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。
  5.对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。
  6.本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。

  第四条 双方责任
  甲方责任
  1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
  2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
  3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

  4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。
  5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
  6.在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。
  乙方责任
  1.如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
  2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

  第五条 工程设计版权
  本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

  第六条 违约责任
  1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_________元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。
  2.甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。
  3.由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。
  4.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金。
  5.由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
  6.甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。

  第七条 合同生效、中止与结束
  本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
  甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
  因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第二款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。
  本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条 不可抗力
  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条 合同纠纷解决方式
  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_________种方式解决:
  1.向_________市城乡规划委员会申请调解;
  2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
  3.向有管辖权的人民法院起诉;
  4.其它解决方式:_________________________________________________________________________。

  第十条 未尽事宜与附加条款
  本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
  本合同附加条款如下:_______________________________________________________________________。

  第十一条 合同文本
  本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本_________份,甲方执_________份,乙方执_________份。

建设单位(盖章):____________  设计单位(盖章):_____________
单位法人代表(签字):________  单位法人代表(签字):_________
委托代理人(签字):__________  委托代理人(签字):___________
单位地址:____________________  单位地址:_____________________
单位电话:____________________  单位电话:_____________________
邮政编码:____________________  邮政编码:_____________________
开户银行:____________________  开户银行:_____________________
开户帐号:____________________  开户帐号:_____________________
_________年________月_______日  _________年________月________日
签订地点:____________________  签订地点:_____________________

  附件 填写合同须知
  一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;
  二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全;
  三、本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;
  四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;
  五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;
  六、本合同由北京市城乡规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。

 工程名称:_________________________________________
  工程编号:_________________________________________
  合同编号:_________________________________________
  委托单位(以下简称甲方):_________________________
  设计单位(以下简称乙方):_________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条 工程项目
  甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
  工程名称:_________________________________________
  工程地址:_________________________________________
  工程任务批准文件:_________________________________(见附件1);
  城市规划管理部门批准文件:_________________________(见附件2);
  本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)

  第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交
  本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:
  1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:
序号

文件内容或名称文件提交日期备注            提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。
  2.乙方按约定的时间提交下列设计文件:
序号设计文件名称份数交付日期备注            3.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。

  第三条 设计收费及支付方法
  1.本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。
  2.本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。
  3.乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。
  4.乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。
  5.对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。
  6.本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。

  第四条 双方责任
  甲方责任
  1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
  2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
  3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

  4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。
  5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
  6.在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。
  乙方责任
  1.如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
  2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

  第五条 工程设计版权
  本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

  第六条 违约责任
  1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_________元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。
  2.甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。
  3.由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。
  4.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金。
  5.由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
  6.甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。

  第七条 合同生效、中止与结束
  本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
  甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
  因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第二款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。
  本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条 不可抗力
  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条 合同纠纷解决方式
  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_________种方式解决:
  1.向_________市城乡规划委员会申请调解;
  2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
  3.向有管辖权的人民法院起诉;
  4.其它解决方式:_________________________________________________________________________。

  第十条 未尽事宜与附加条款
  本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
  本合同附加条款如下:_______________________________________________________________________。

  第十一条 合同文本
  本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本_________份,甲方执_________份,乙方执_________份。

建设单位(盖章):____________  设计单位(盖章):_____________
单位法人代表(签字):________  单位法人代表(签字):_________
委托代理人(签字):__________  委托代理人(签字):___________
单位地址:____________________  单位地址:_____________________
单位电话:____________________  单位电话:_____________________
邮政编码:____________________  邮政编码:_____________________
开户银行:____________________  开户银行:_____________________
开户帐号:____________________  开户帐号:_____________________
_________年________月_______日  _________年________月________日
签订地点:____________________  签订地点:_____________________

  附件 填写合同须知
  一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;
  二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全;
  三、本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;
  四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;
  五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;
  六、本合同由北京市城乡规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。


相关内容

  • 工程合同管理师简介
  • 百高教育 目录 职业培训简介 ....................................................................................................................................... ...

  • 北京市建设工程设计合同
  • 单位级别编号:_____________ 工程名称:______________________________________ 工程编号:______________________________________ 合同编号:____________________________________ ...

  • 合同纠纷案例
  • 北京华普国际大厦有限公司诉北京住总集团有限责任公司追索工程款 纠纷上诉案 法公布(2002) 法公布(2002)第 19 号 中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2000)民终字第 83 号 2000) 上诉人(原审被告):北京华普国际大厦有限公司, 上诉人(原审被告):北京华普国际大厦有限公司 ...

  • 北京市建设工程施工合同(小规模)
  • 北京市建设工程施工合同 (小型工程1994本) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 北京翰威方宇建筑工程有限公司 工程名称:垂杨柳项目净化机房空调系统改造工程 北京市工商行政管理局 监制 北京市城乡建设委员会 一九九五年八月 北京市建设工程施工合同协议条款 发包方(甲方):承包方(甲方): 北京翰威 ...

  • 发生建筑工程合同纠纷,可以到哪个法院起诉
  • 发生建筑工程合同纠纷,可以到哪个法院起诉 在实践中,因为建筑工程合同而发生的纠纷是屡见不鲜.而这个时候大多数的人都会通过起诉来维护自己的权利,那么发生建筑工程合同纠纷,可以到哪个法院起诉呢? 下面律伴小编为大家整理了这方面的知识,欢迎阅读! [案情简介] 江苏省甲建设工程有限公司与北京市乙公司签订& ...

  • l劳务员考试法律法规
  • 法律法规总复习 一 单项选择题,(每题1分,共30分) . 1 <建筑法>规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( ),并在该证书 许可的范围内从事建筑活动. 执业资格证书 2 <建筑法>规定,建筑工程安全生产管理的方针是( ). 安全第一 预防为主 3 < ...

  • 北京市预拌混凝土买卖合同
  • 合同编号: 北京市预拌混凝土买卖合同 工程 名 称: 买方(甲方): 卖方(乙方): 北京市工商行政管理局北京市建设委员会 制定 xx年一月北京市预拌混凝土买卖合同 买方(甲方): 卖方(乙方): 依据<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国建筑法>.<建设工程质量管 ...

  • 北京市园林绿化工程施工合同(范本)
  • BF--2004--0204 北京市园林绿化工程施工合同 工程名称: 发 包 方: 承 包 方: 合同编号: 北京市工商行政管理局 北 京 市 园 林 局 二○○五年三月 北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款 发包人(全称): 承包人(全称): 承包人资质等级: 依照<中华人民共和国合同法& ...

  • 北京市家庭居室装饰装修工程施工合同( 2 0 0 8版)
  • 发包方 ( 甲方) : 承包方 ( 乙方) : 合 同 编 号: 北京市工商行政管理局监制 二○○八年十月修订 2 1使 用 说 明 1 本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本.此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止. 2 工程承包方 ( 乙方) ,应当具备工商行政管理部门核发的营 ...