上海市室内设计合同(2011版)

附件

编号

上海市室内设计合同

示范文本

(2011版)

上海市工商行政管理局

上海市室内装饰行业协会 制定

使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规制定的示范文本,供合同双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。

二、本合同使用范围:室内装饰设计。

三、本合同约定的室内设计是指为了满足建筑室内使用和审美要求,根据建筑物的使用性质、所处环境和技术标准,运用物质技术手段和建筑设计原理,对室内平面、空间、材质、色彩、光照、景观、陈设、家具和灯具等进行装饰布置和艺术处理的设计。

四、装饰业主的需求和设计师的设计应对节能环保、减排低碳的生活环境要求予以关注。

五、凡涉及到特殊要求及消防安全的,设计师应按规定的要求进行设计。

六、本合同文本是《上海市室内设计委托合同示范文本(2005版)》的修改版本,自2011年10月8日起使用,今后在未制定新的版本前,本版本延续使用。

合同编号:

上海市室内设计合同

(2011版)

甲方(委托方):

代 理 人: 联系方式: 乙方(受托方):

设 计 师: 职业资格证书: 联系方式:

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定,

经甲、乙双方友好协商,达成如下协议。

第一条 设计项目概况

1.甲方委托设计项目地点: 区(县) 路 弄 楼 室,近 路口,小区名称 。

2.房屋建筑物类别:□ 别墅 □ 公寓 □ 花园洋房

□ 办公室 □ 商铺 □ 会所 □ 酒店。

3.房型: 。

4.建筑面积: 平方米,使用面积: 平方米。

5.预计装饰造价(人民币) 元。

第二条 设计程序及要求

1.室内装饰的设计程序:

(1)设计准备阶段为 个工作日,自 年 月 日

至 年 月 日。乙方至现场进行勘测,并与甲方充分沟通。

(2)方案设计阶段为 个工作日,自 年 月 日

至 年 月 日。乙方分析各空间的相互功能关系,提供平面设计,显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局,并提供 个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案,进行方案调整,并由甲方签字确认。

(3)施工图绘制阶段为 个工作日,自 年 月 日

至 年 月 日。乙方按甲方确认的设计方案,进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见,设计并绘制成完整的施工图。

(4)工程施工阶段,自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。

乙方要进行施工前的设计交底,参加现场协调,进行必要的现场指导;竣工时,协助做好总体验收工作。

2.设计图纸资料基本要求:

(1)提供的设计图应符合 的规

定,一式 份,并交甲方 份。

(2)设计图具体要求:

A.每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。

B.每页设计图须由甲方签字认可。

C.设计图如需修改或变更,必须由甲、乙双方签字认可。

3.提供设计图文资料内容:

(1)图纸封面、封底、设计图纸、图列表;

(2)设计图纸目录和设计与施工说明;

(3)原始建筑平面测量图(含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、

房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注);

(4)墙体改动图(拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请

书面批准);

(5)设计平面布置图;

(6)设计顶面布置图;

(7)设计地面布置图;

(8)强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图;

(9)开关控制线路示意图;

(10)冷、热水管排放走向示意图;

(11)厨、卫墙面设施布置图;

(12)主要部位立面、剖面、节点详图;

(13)局部透视图;

(14)主要装潢(饰)材料用材表;

(15)其它 。

第三条 设计费用

本项目设计费用:使用面积 平方米,单价 元,总计 元,人民币(大写) 元。

第四条 支付方式

1.乙方设计师上门勘测前 日内,甲方向乙方支付设计费

总额的 %作为预付款,计人民币 元,乙方出具收款凭证。

2.甲方确认平面设计图纸 日后,甲方向乙方支付设计费用

的总额 %,计人民币 元。

3.余款支付 。

第五条 双方权利和义务

1.甲方应根据设计需要,提供物业管理部门或者相关单位的联

系人,该项目的建筑、结构、设备、管道等竣工图,以及大楼装修规定。

2.甲方应填写完整的《设计任务书》。

3.甲方对已确认的设计图进行修改,重新设计的部分,费用由

双方另行协商确定。

4.乙方设计时不得擅自改变建筑物的承重结构。

5.乙方应根据甲方所填写的《设计任务书》及装饰要求进行设

计工作。

6.施工过程中,乙方指派设计师现场进行施工交底, 设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于三次。

7.乙方在中途需更换所指派的设计师,应事先征得甲方同意。

8.乙方必须将整套图纸交给甲方,并办理确认手续。

第六条 违约责任

1.甲方逾期支付设计费用的,每逾期一天,应按未支付部分设计费用的 %向乙方支付违约金。逾期超过 天的,乙方有权解除本合同。

2.乙方延期完成设计图的,每延期一天,应按设计费用总额的 %向甲方支付违约金。延期超过 天的,甲方有权解除本合同。

3.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故或甲方损失的,乙方除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

4.双方订立设计合同后,任何一方不再履行本合同的,应赔偿守约方相应的损失。

第七条 争议解决方式

双方发生争议的,可协商解决,也可向有关部门申请调解,也可选择以下第 种方式解决。

1.向上海仲裁委员会申请仲裁。

2.依法向人民法院提起诉讼。

第八条 附则

1.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2.本合同经双方签字或盖章之日起生效。

3.本合同一式两份,双方各执一份。

4.本合同附件及补充协议:

附件一:《上海市室内设计流程签证单》

附件二:《上海市室内设计修改或变更签证单》

附件三:《补充协议(附页)》

附件四:《设计任务书》

甲方(委托方): 乙方(受托方): 身份证号码: 地 址: 委托代理人: 法定代表人: 住 所: 委托代表人: 邮 编: 邮 编: 电话/传真: 电话/传真: 签订日期: 年 月 日

附件一

上海市室内设计流程签证单

附件二

上海市室内设计修改或变更签证单

附件三

补充协议(附页)

可另附页

甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章) 地 址: 地 址:

电 话: 电 话:

年 月 日

附件四

设计任务书

编号:

附件

编号

上海市室内设计合同

示范文本

(2011版)

上海市工商行政管理局

上海市室内装饰行业协会 制定

使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规制定的示范文本,供合同双方当事人约定采用,签订合同前请仔细阅读。

二、本合同使用范围:室内装饰设计。

三、本合同约定的室内设计是指为了满足建筑室内使用和审美要求,根据建筑物的使用性质、所处环境和技术标准,运用物质技术手段和建筑设计原理,对室内平面、空间、材质、色彩、光照、景观、陈设、家具和灯具等进行装饰布置和艺术处理的设计。

四、装饰业主的需求和设计师的设计应对节能环保、减排低碳的生活环境要求予以关注。

五、凡涉及到特殊要求及消防安全的,设计师应按规定的要求进行设计。

六、本合同文本是《上海市室内设计委托合同示范文本(2005版)》的修改版本,自2011年10月8日起使用,今后在未制定新的版本前,本版本延续使用。

合同编号:

上海市室内设计合同

(2011版)

甲方(委托方):

代 理 人: 联系方式: 乙方(受托方):

设 计 师: 职业资格证书: 联系方式:

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定,

经甲、乙双方友好协商,达成如下协议。

第一条 设计项目概况

1.甲方委托设计项目地点: 区(县) 路 弄 楼 室,近 路口,小区名称 。

2.房屋建筑物类别:□ 别墅 □ 公寓 □ 花园洋房

□ 办公室 □ 商铺 □ 会所 □ 酒店。

3.房型: 。

4.建筑面积: 平方米,使用面积: 平方米。

5.预计装饰造价(人民币) 元。

第二条 设计程序及要求

1.室内装饰的设计程序:

(1)设计准备阶段为 个工作日,自 年 月 日

至 年 月 日。乙方至现场进行勘测,并与甲方充分沟通。

(2)方案设计阶段为 个工作日,自 年 月 日

至 年 月 日。乙方分析各空间的相互功能关系,提供平面设计,显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局,并提供 个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案,进行方案调整,并由甲方签字确认。

(3)施工图绘制阶段为 个工作日,自 年 月 日

至 年 月 日。乙方按甲方确认的设计方案,进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见,设计并绘制成完整的施工图。

(4)工程施工阶段,自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。

乙方要进行施工前的设计交底,参加现场协调,进行必要的现场指导;竣工时,协助做好总体验收工作。

2.设计图纸资料基本要求:

(1)提供的设计图应符合 的规

定,一式 份,并交甲方 份。

(2)设计图具体要求:

A.每页设计图须由制图、校对、审核三者签字。

B.每页设计图须由甲方签字认可。

C.设计图如需修改或变更,必须由甲、乙双方签字认可。

3.提供设计图文资料内容:

(1)图纸封面、封底、设计图纸、图列表;

(2)设计图纸目录和设计与施工说明;

(3)原始建筑平面测量图(含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、

房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注);

(4)墙体改动图(拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请

书面批准);

(5)设计平面布置图;

(6)设计顶面布置图;

(7)设计地面布置图;

(8)强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图;

(9)开关控制线路示意图;

(10)冷、热水管排放走向示意图;

(11)厨、卫墙面设施布置图;

(12)主要部位立面、剖面、节点详图;

(13)局部透视图;

(14)主要装潢(饰)材料用材表;

(15)其它 。

第三条 设计费用

本项目设计费用:使用面积 平方米,单价 元,总计 元,人民币(大写) 元。

第四条 支付方式

1.乙方设计师上门勘测前 日内,甲方向乙方支付设计费

总额的 %作为预付款,计人民币 元,乙方出具收款凭证。

2.甲方确认平面设计图纸 日后,甲方向乙方支付设计费用

的总额 %,计人民币 元。

3.余款支付 。

第五条 双方权利和义务

1.甲方应根据设计需要,提供物业管理部门或者相关单位的联

系人,该项目的建筑、结构、设备、管道等竣工图,以及大楼装修规定。

2.甲方应填写完整的《设计任务书》。

3.甲方对已确认的设计图进行修改,重新设计的部分,费用由

双方另行协商确定。

4.乙方设计时不得擅自改变建筑物的承重结构。

5.乙方应根据甲方所填写的《设计任务书》及装饰要求进行设

计工作。

6.施工过程中,乙方指派设计师现场进行施工交底, 设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于三次。

7.乙方在中途需更换所指派的设计师,应事先征得甲方同意。

8.乙方必须将整套图纸交给甲方,并办理确认手续。

第六条 违约责任

1.甲方逾期支付设计费用的,每逾期一天,应按未支付部分设计费用的 %向乙方支付违约金。逾期超过 天的,乙方有权解除本合同。

2.乙方延期完成设计图的,每延期一天,应按设计费用总额的 %向甲方支付违约金。延期超过 天的,甲方有权解除本合同。

3.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故或甲方损失的,乙方除负责采取补救措施外,应免收损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

4.双方订立设计合同后,任何一方不再履行本合同的,应赔偿守约方相应的损失。

第七条 争议解决方式

双方发生争议的,可协商解决,也可向有关部门申请调解,也可选择以下第 种方式解决。

1.向上海仲裁委员会申请仲裁。

2.依法向人民法院提起诉讼。

第八条 附则

1.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2.本合同经双方签字或盖章之日起生效。

3.本合同一式两份,双方各执一份。

4.本合同附件及补充协议:

附件一:《上海市室内设计流程签证单》

附件二:《上海市室内设计修改或变更签证单》

附件三:《补充协议(附页)》

附件四:《设计任务书》

甲方(委托方): 乙方(受托方): 身份证号码: 地 址: 委托代理人: 法定代表人: 住 所: 委托代表人: 邮 编: 邮 编: 电话/传真: 电话/传真: 签订日期: 年 月 日

附件一

上海市室内设计流程签证单

附件二

上海市室内设计修改或变更签证单

附件三

补充协议(附页)

可另附页

甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章) 地 址: 地 址:

电 话: 电 话:

年 月 日

附件四

设计任务书

编号:


相关内容

  • 上海拓鹰机电设备有限公司与上海昱品通信科技有限公司专利权权属纠纷
  • 分类:专利   作者:Admin   时间:2016-03-04   来源:中国裁判文书网 上海市高级人民法院 民 事 判 决 书 (2014)沪高民三(知)终字第29号 上诉人(原审被告)上海拓鹰机电设备有限公司. 法定代表人韩磊. 委托代理人陶国南,上海申浩律师事务所律师. 委托代理人陈永全,上 ...

  • 建设工程施工合同优先受偿权
  • 建设工程施工合同优先受偿权 导读:我国<合同法>第286条规定了建设工程承包人优先受偿权.该权利对于平衡建设工程合同当事人之间的利益,解决农民工工资等问题具有重要意义.但是该条规定过于简略,在理论中存在较大争议,实践中也无法适用:各地高级人民法院对该权利出台的相关解释及审判纪要可谓&qu ...

  • 上海市高新技术企业认定申请表填写说明
  • 高新技术企业认定申请表填写说明 注:本表中 "近3年"是指:申报当年以前的连续3年(不含申报当年),即2011年.2012年.2013年. 一.企业基本信息表 主营产品(服务)所属领域: 1.必须属于<国家重点支持的高新技术领域>,尽量不要选择"其他领域&q ...

  • "营改增"中差额征税的实务处理
  • "营改增"中差额征税的实务处理 日前,上海市财政局出台了<关于本市营业税改征增值税试点有关差额征税会计处理的通知(试行)>(沪财会[2012]8号),具体规定了试点纳税人在试点时期的一般纳税人及小规模纳税人差额征税如何进行会计处理. 案例解析 例1.上海某广告公司在此 ...

  • 如何开办咨询公司
  • 如何开办咨询公司 麻烦我想问一下如何开办咨询公司,需要的条件是什么,什么程序,如果找注册代理公司又需要什么手续,后续有什么需要注意的吗? 提问者: 匿名其他回答 共 4 条 没想法~~~ 回答者: 消散0512 - 试用期 一级 5-23 23:26 哪你得有相当多的信息才可以 回答者: pheni ...

  • 营业税改征增值税相关文件汇编
  • 财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现 代服务业营业税改征增值税试点的通知 财税[2012]71号 各省.自治区.直辖市.计划单列市财政厅(局).国家税务局.地方税务局,新疆生产建设兵团财务局: 经国务院批准,将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围,由上海市分批扩 ...

  • 华昌达(300278)关联销售的解释
  • 发行人是智能型自动化装备系统集成供应商,主营业务是智能型自动化装备系统,包括总装自动化生产线.焊装自动化生产线.涂装自动化生产线等的研发.设计.生产和销售. 一.夫妻为实际控制人 截至本招股说明书签署日,本公司总股本为6,500万股,颜华持有本公司4,243.05万股,占本次发行前股份总数的65.2 ...

  • 工程建设最新标准
  • 经国家工程建设标准化信息网查询截止2015年3月12日 工程建设国家最新标准: 1. [GB50003-2011]砌体结构设计规范 2. [GB50007-2011]建筑地基基础设计规范 3. [GB50010-2010]混凝土结构设计规范 4. [GB50140-2005]建筑灭火器配置设计规范 ...

  • 房屋买卖的预约合同(居间合同.认购书)的责任承担方式及责任范围
  • 郑重声明:严禁抄袭.违者必究! 房屋买卖的预约合同(在一手房买卖中一般表现为认购书或购房意向书,在二手房买卖中一般表现为居间协议或定金协议)是为将来签订本约(<商品房预售合同>.<商品房买卖合同>等房屋买卖合同)而签订的合同. 合同一方当事人违约时,另一方可以选择:1.解除合 ...