变更.索赔.价格调整

变更、索赔、工程价款结算(即支付) 与价格调整

一、工程变更:

通常指合同文件中“设计图纸”“技术规范”“工程量清单”的工作内容或数量的变更,主要由于设计不细致或发生不可预见的事件,变更的目的是为了使工程更完善、合理或利于实施。 1、变更范围:取消工作,取消的不能由发包人或其他人实施;改变质量或其他特性;改变基线、标高、位置、或尺寸;改变施工时间或已批准的施工工艺或顺序;追加工作。

2、程序:变更指示只能由监理人发出;监理人发出的指示应说明:变更的目的、范围、变更内容、变更工程量、进度、技术要求,并附有关图纸和文件。

承包人提出——监理审核——业主审核——变更指示——收到指示14天内,提交报价书——收到报价书后14天内,确定报价。 3、变更估价原则:原清单中有适用变更子目的单价,采用该子目单价;清单中有相似子目,可参照相似子目单价;清单中无适用或类似子目单价,可在投标单价分析表基础上(即新组价)确定单价。实际应用中:类似单价法,按比例或插值法得出;预算方法组价,按预算单价乘以投标报价的降幅确定;合理差价定价=投标报价+(变更后合理单价-变更前合理单价)。*合理单价是未因投标降幅和不均衡报价等影响下的单价,应是预算单价;合理差价定价体现变更定价的一般原则:即工程变更不改变承包人投标报价时的状态,不因变更而额外受益或受损。

4、工程变更中重大变更由交通运输部审批;较大变更由省级交通主管部门负责审批;一般变更由项目法人审查。分类(略)。 二、工程索赔:

1、索赔起因:发包人违约;如不及时付款,发包人原因停工,监理人为及时发复工指示,发包人不能履行合同,发包人其他义务。合同缺陷;不利物质条件;工程变更;国家政策、法令变更;其他承包人干扰。几个概念看下:异常恶劣气候条件(专用条款规定);不可抗力(灾害、瘟疫、暴乱、战争等),国内将承包人机械设备损坏由承包人自己承担;特殊风险(战争、核污染、暴乱、内战等);不利物质条件(施工现场遇到不可预见的自然、非自然障碍,不包括气候)。

2、索赔处理原则:索赔必须以合同为依据,监理人依据事实和合同对索赔进行处理。

三、费用索赔 承包人索赔费用:

1、工料机费用:

人工费=人工工时增加费(按计日工费算)+停工损失和生产力降低损失费(按窝工费计算,窝工费标准双方应在合同中约定)

材料费=材料单价上涨费+材料用量增加费

机械费=自有机械增加费(增加工作内容时,按台班费算)+租赁机械增加费(含必要的进出场费;按租赁费算)+机械闲置损失费(窝工只按折旧费算)

2、管理费:现场管理费和企业管理费

a 、现场管理费;某单个合同发生的现场管理总费用;包括现场管理人员工资、办公费、差旅费、固定资产使用费、工具用具使用费、保险费、工程排污费等。

按直接成本计算=索赔事件直接费*现场管理费率(交通部编制办法中没有,见各省编制办法的补充规定,上面都很详细) 工程延期的该费用=单位时间现场管理费率(现场管理费/工期)*可索赔的延期时间

b 、企业管理费;企业管理人员工资、办公费、差旅费、企业经营活动费用、固定资产折旧费、职工教育培训费、保险费、税金等。 按直接成本计算=单位直接费企管费率(企业管理费/直接费)*索

赔直接费

按时间计算=每天企业管理费率)*工程延期天数

发包人常见索赔费用:=未颁发移交证书部分的工程金额/全部工程金额*合同约定赔偿金(最高不超过合同约定限额) 四、工期索赔: 原因:

1、发包人、监理人责任:拖延交付施工场地、图纸、拖延审批施工方案、拖延支付工程款、未按约定及时提供材料设备、发错误指令;变更增加工作量。同时有时间经济补偿。

2、承包人责任:管理不善、组织协调不力、指挥不当、财务困难、工作失误。不补偿。

3、不可控因素:不可抗自然灾害、不利现场条件。补偿时间,经济是否补偿取决于合同规定。 工期索赔分析:

1、网络分析:把总工期跨度分成周、旬、月的时间段,逐一分析每时间段内延误事件对整个工期的影响,累计得出总影响工期;或逐一分析每个事件影响的工期,累计得出总影响工期。

2、比例类推:按总工期或总工作量(产值)类推=原合同工期*额外增加工作量(或工程量)/原合同工作量(或工程量) 3、直接查记录或查变更指令等载明延长工期。 五、索赔程序:

1、提出索赔意向书(事件发生后28天内),未在28天内提出,丧

失索赔权利。内容:时间、地点或工程部位、相关人员、原因性质,要特别说明并非承包人责任、承包人的积极措施、提出意向及合同条款依据。

2、索赔资料的准备:分清责任,计算索赔工期、费用,保留事件记录。 收集准备如下资料:发包人指令确认书、承包人请求通知书、经审核签认的施工计划施工组织设计、各方往来文件等。 3、索赔通知提交:意向书提交28天内提交索赔通知书。并在合理的时间间隔内继续提交阶段通知,事件结束后28天内,提交最终通知书。

4、索赔报告内容:说明(依据的合同条款证明索赔资格,索赔事项、理由、金额);报告正文(准确说明事实,引用合同条款,损失计算);证明材料。

5、监理人的审核:判定索赔是否成立;核查索赔计算是否正确合理。索赔成立必须具备4个条件:与合同比较已经造成工期或费用损失;不是承包人过失造成;不是承包人应承担风险造成的;在规定期限内提交了意向书和通知书报告书。

(“4查1附”,即索赔是否成立、理由是否合理、合同依据是否正 确、计算是否准确、附证明材料) 六、结算(支付):

清单支付(清单内项目)、附加支付(清单外,合同内项目;预付款、保留金、变更、索赔、调价、奖惩)。

计日工:以监理指示进行,实施中要每天提供报表材料(工作名称内

容数量;人员工种工时;投入材料数量;机械;监理要求的其他材料) 暂列金额:签合同时无法确定或不可预见的变更所需费用。 暂估价:清单中已经确定的项目,当时无法确定单价,而给定一个暂估价。

开工预付款:合同价的10%,签合同、提交履约担保、预付款担保后,付70%,承诺设备进场后付30%,工程款达到合同价30%后,每完成1%扣2%,即=当期工程款/合同价*2%,达到合同价80%时扣完. 材料设备预付款:材料设备符合规范监理认可;承包人出具付款凭证;材料设备已交货储存符合要求;在下一次支付中支付。竣工前3个月不再支付。材料设备已经用于工程时,3个月内扣回,具体合同规定或文件规定。

质量保证金:质量保留金限额,由专用合同条款约定;按专用合同条款约定比例从第一次支付起扣,至限额为止;用于缺陷责任期维修资金,其额度(审计结算价的几%)计算不含预付款支付及扣回、价格调整。缺陷责任期满退还。 工程价款结算程序:

期中结算:承包人提交申请(应结算款、暂列金、预付款、保留金等)——14天监理完成审核——发包人同意——14天内支付

交工结算:颁发交工证书后,承包人提交申请(合同总价、已支付价款、应扣保证金、应支付价款)——14天内监理审核——业主同意——14天内支付

竣工结算:责任期结束,颁发竣工证书后,承包人提交最终结清申请

单(附相关证明)——14天内监理审核——业主同意——14天内支付。

价格调整:因物价变动引起的价格调整(采用投标函附录中价格指数及权重表约定数据调整;或根据造价信息调整差额);后继法律法规变化引起价格调整。

基期价格指数:投标截止日前第28天当地统计局公布流通使用的基础物价指数。

现价指数:当地统计局公布的现行物价指数。

简单公式:需调整差价=材料款项额度*现价指数/基期价格指数;我国采用环比指数:需调整差价=材料款项额度*基期价格指数*(1+i%)*(1+i1%)。。。。。。一直到当期。

施工企业标后预算(与投标建筑安装工程费相同,标后预算总费用也分几部分,包括:企业费用,企业管理费、利润;项目预算总成本:直接工程费、其他工程费、现场管理费;税金),标后预算就是其中的项目预算总成本:直接工程费、其他工程费、现场管理费三项,公式=Σ

1n

(标后预算清单单价*清单工程量)+现场管理费:中标后,

施工前编制的预算。包括直接工程费、其他工程费、现场管理费,其中某工程子目的直接工程费+其他工程费=某工程子目的标后预算清单单价,;标后预算根据不同管理阶段分:项目预算成本,也称项目直接成本(施工准备阶段,根据清单工程量和标后预算清单单价得出的预算成本,是企业与项目部签订承包合同的依据)、计划预算(直接)成本(施工过程中,根据年度计划工程量和标后预算清单单价得

出的预算成本,是编制成本计划的依据)、实际预算(直接)成本(根据支付证书计量的工程量和标后预算清单单价得出的预算成本,是考核项目部成本管理成效的依据)。

标后预算是实施预算价,与中标合同价即市场价的差值决定项目部成本目标和企业利润;划分了企业与项目部经营风险;标后预算盈亏是衡量分析企业经济活动优劣的依据;是提高效益的分析方法;为项目部经济管理提供管理指标。合同清单的子目单价是根据招标文件要求和竞争报价得出的,灵活随意;标后预算清单单价是项目部施工中的消耗量,是工程量清单的成本单价,严谨有据。

周转材料(模板、支架、平台等)摊销费=周转材料的设计数量*单价*摊销率*计划使用时间

摊销率:

变更、索赔、工程价款结算(即支付) 与价格调整

一、工程变更:

通常指合同文件中“设计图纸”“技术规范”“工程量清单”的工作内容或数量的变更,主要由于设计不细致或发生不可预见的事件,变更的目的是为了使工程更完善、合理或利于实施。 1、变更范围:取消工作,取消的不能由发包人或其他人实施;改变质量或其他特性;改变基线、标高、位置、或尺寸;改变施工时间或已批准的施工工艺或顺序;追加工作。

2、程序:变更指示只能由监理人发出;监理人发出的指示应说明:变更的目的、范围、变更内容、变更工程量、进度、技术要求,并附有关图纸和文件。

承包人提出——监理审核——业主审核——变更指示——收到指示14天内,提交报价书——收到报价书后14天内,确定报价。 3、变更估价原则:原清单中有适用变更子目的单价,采用该子目单价;清单中有相似子目,可参照相似子目单价;清单中无适用或类似子目单价,可在投标单价分析表基础上(即新组价)确定单价。实际应用中:类似单价法,按比例或插值法得出;预算方法组价,按预算单价乘以投标报价的降幅确定;合理差价定价=投标报价+(变更后合理单价-变更前合理单价)。*合理单价是未因投标降幅和不均衡报价等影响下的单价,应是预算单价;合理差价定价体现变更定价的一般原则:即工程变更不改变承包人投标报价时的状态,不因变更而额外受益或受损。

4、工程变更中重大变更由交通运输部审批;较大变更由省级交通主管部门负责审批;一般变更由项目法人审查。分类(略)。 二、工程索赔:

1、索赔起因:发包人违约;如不及时付款,发包人原因停工,监理人为及时发复工指示,发包人不能履行合同,发包人其他义务。合同缺陷;不利物质条件;工程变更;国家政策、法令变更;其他承包人干扰。几个概念看下:异常恶劣气候条件(专用条款规定);不可抗力(灾害、瘟疫、暴乱、战争等),国内将承包人机械设备损坏由承包人自己承担;特殊风险(战争、核污染、暴乱、内战等);不利物质条件(施工现场遇到不可预见的自然、非自然障碍,不包括气候)。

2、索赔处理原则:索赔必须以合同为依据,监理人依据事实和合同对索赔进行处理。

三、费用索赔 承包人索赔费用:

1、工料机费用:

人工费=人工工时增加费(按计日工费算)+停工损失和生产力降低损失费(按窝工费计算,窝工费标准双方应在合同中约定)

材料费=材料单价上涨费+材料用量增加费

机械费=自有机械增加费(增加工作内容时,按台班费算)+租赁机械增加费(含必要的进出场费;按租赁费算)+机械闲置损失费(窝工只按折旧费算)

2、管理费:现场管理费和企业管理费

a 、现场管理费;某单个合同发生的现场管理总费用;包括现场管理人员工资、办公费、差旅费、固定资产使用费、工具用具使用费、保险费、工程排污费等。

按直接成本计算=索赔事件直接费*现场管理费率(交通部编制办法中没有,见各省编制办法的补充规定,上面都很详细) 工程延期的该费用=单位时间现场管理费率(现场管理费/工期)*可索赔的延期时间

b 、企业管理费;企业管理人员工资、办公费、差旅费、企业经营活动费用、固定资产折旧费、职工教育培训费、保险费、税金等。 按直接成本计算=单位直接费企管费率(企业管理费/直接费)*索

赔直接费

按时间计算=每天企业管理费率)*工程延期天数

发包人常见索赔费用:=未颁发移交证书部分的工程金额/全部工程金额*合同约定赔偿金(最高不超过合同约定限额) 四、工期索赔: 原因:

1、发包人、监理人责任:拖延交付施工场地、图纸、拖延审批施工方案、拖延支付工程款、未按约定及时提供材料设备、发错误指令;变更增加工作量。同时有时间经济补偿。

2、承包人责任:管理不善、组织协调不力、指挥不当、财务困难、工作失误。不补偿。

3、不可控因素:不可抗自然灾害、不利现场条件。补偿时间,经济是否补偿取决于合同规定。 工期索赔分析:

1、网络分析:把总工期跨度分成周、旬、月的时间段,逐一分析每时间段内延误事件对整个工期的影响,累计得出总影响工期;或逐一分析每个事件影响的工期,累计得出总影响工期。

2、比例类推:按总工期或总工作量(产值)类推=原合同工期*额外增加工作量(或工程量)/原合同工作量(或工程量) 3、直接查记录或查变更指令等载明延长工期。 五、索赔程序:

1、提出索赔意向书(事件发生后28天内),未在28天内提出,丧

失索赔权利。内容:时间、地点或工程部位、相关人员、原因性质,要特别说明并非承包人责任、承包人的积极措施、提出意向及合同条款依据。

2、索赔资料的准备:分清责任,计算索赔工期、费用,保留事件记录。 收集准备如下资料:发包人指令确认书、承包人请求通知书、经审核签认的施工计划施工组织设计、各方往来文件等。 3、索赔通知提交:意向书提交28天内提交索赔通知书。并在合理的时间间隔内继续提交阶段通知,事件结束后28天内,提交最终通知书。

4、索赔报告内容:说明(依据的合同条款证明索赔资格,索赔事项、理由、金额);报告正文(准确说明事实,引用合同条款,损失计算);证明材料。

5、监理人的审核:判定索赔是否成立;核查索赔计算是否正确合理。索赔成立必须具备4个条件:与合同比较已经造成工期或费用损失;不是承包人过失造成;不是承包人应承担风险造成的;在规定期限内提交了意向书和通知书报告书。

(“4查1附”,即索赔是否成立、理由是否合理、合同依据是否正 确、计算是否准确、附证明材料) 六、结算(支付):

清单支付(清单内项目)、附加支付(清单外,合同内项目;预付款、保留金、变更、索赔、调价、奖惩)。

计日工:以监理指示进行,实施中要每天提供报表材料(工作名称内

容数量;人员工种工时;投入材料数量;机械;监理要求的其他材料) 暂列金额:签合同时无法确定或不可预见的变更所需费用。 暂估价:清单中已经确定的项目,当时无法确定单价,而给定一个暂估价。

开工预付款:合同价的10%,签合同、提交履约担保、预付款担保后,付70%,承诺设备进场后付30%,工程款达到合同价30%后,每完成1%扣2%,即=当期工程款/合同价*2%,达到合同价80%时扣完. 材料设备预付款:材料设备符合规范监理认可;承包人出具付款凭证;材料设备已交货储存符合要求;在下一次支付中支付。竣工前3个月不再支付。材料设备已经用于工程时,3个月内扣回,具体合同规定或文件规定。

质量保证金:质量保留金限额,由专用合同条款约定;按专用合同条款约定比例从第一次支付起扣,至限额为止;用于缺陷责任期维修资金,其额度(审计结算价的几%)计算不含预付款支付及扣回、价格调整。缺陷责任期满退还。 工程价款结算程序:

期中结算:承包人提交申请(应结算款、暂列金、预付款、保留金等)——14天监理完成审核——发包人同意——14天内支付

交工结算:颁发交工证书后,承包人提交申请(合同总价、已支付价款、应扣保证金、应支付价款)——14天内监理审核——业主同意——14天内支付

竣工结算:责任期结束,颁发竣工证书后,承包人提交最终结清申请

单(附相关证明)——14天内监理审核——业主同意——14天内支付。

价格调整:因物价变动引起的价格调整(采用投标函附录中价格指数及权重表约定数据调整;或根据造价信息调整差额);后继法律法规变化引起价格调整。

基期价格指数:投标截止日前第28天当地统计局公布流通使用的基础物价指数。

现价指数:当地统计局公布的现行物价指数。

简单公式:需调整差价=材料款项额度*现价指数/基期价格指数;我国采用环比指数:需调整差价=材料款项额度*基期价格指数*(1+i%)*(1+i1%)。。。。。。一直到当期。

施工企业标后预算(与投标建筑安装工程费相同,标后预算总费用也分几部分,包括:企业费用,企业管理费、利润;项目预算总成本:直接工程费、其他工程费、现场管理费;税金),标后预算就是其中的项目预算总成本:直接工程费、其他工程费、现场管理费三项,公式=Σ

1n

(标后预算清单单价*清单工程量)+现场管理费:中标后,

施工前编制的预算。包括直接工程费、其他工程费、现场管理费,其中某工程子目的直接工程费+其他工程费=某工程子目的标后预算清单单价,;标后预算根据不同管理阶段分:项目预算成本,也称项目直接成本(施工准备阶段,根据清单工程量和标后预算清单单价得出的预算成本,是企业与项目部签订承包合同的依据)、计划预算(直接)成本(施工过程中,根据年度计划工程量和标后预算清单单价得

出的预算成本,是编制成本计划的依据)、实际预算(直接)成本(根据支付证书计量的工程量和标后预算清单单价得出的预算成本,是考核项目部成本管理成效的依据)。

标后预算是实施预算价,与中标合同价即市场价的差值决定项目部成本目标和企业利润;划分了企业与项目部经营风险;标后预算盈亏是衡量分析企业经济活动优劣的依据;是提高效益的分析方法;为项目部经济管理提供管理指标。合同清单的子目单价是根据招标文件要求和竞争报价得出的,灵活随意;标后预算清单单价是项目部施工中的消耗量,是工程量清单的成本单价,严谨有据。

周转材料(模板、支架、平台等)摊销费=周转材料的设计数量*单价*摊销率*计划使用时间

摊销率:


相关内容

  • 供水工程施工合同(二)
  • 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核,并与承包人协商修改后,在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批.发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人.若发包人不按期支付,则应按第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人. 36 最终结清 ...

  • 变更索赔汇报材料
  • 变更索赔汇报材料 2011年度至2012年度,变更工作小组在中铁十局第六工程有 限公司总经理.南通项目部经理的带领下,取得了新签变更合同额10871.24万元的成绩, 其中工程主体变更6049.51万元,人工及材料价差调整4821.73万元. 为了提高项目经济效益, 达到促进施工项目管理:加强调概索 ...

  • 工程造价咨询服务方案和业务程序
  • 一.工程量清单及招标控制价编制方案 1.编制目标 工程量清单及招标控制价符合规范和定额规定,工程量清单完整,控制价合理. 2.审核依据 2.1<建设工程工程量清单计价规范>GB50500-2013: 2.2<工程造价咨询业务操作指导规程>.<工程造价咨询单位执业行为准则 ...

  • 二级建造师:2Z106000:施工合同管理(二)
  • 2Z106022掌握施工专业分包合同的内容 一.工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务 承包人的工作: (1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件.批件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地: (2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底: (3)提供本合同专用条 ...

  • 施工索赔策略及案例.doc
  • 一.前言 施工索赔是建筑市场多次反复博弈产生的市场游戏规则.目前,在国际上常用的各种施工合同条件中,对索赔规则描述最有影响力的是国际通用的FIDIC合同条件.索赔规则的精要之处在于对合同价或合同工期进行适当的公正调整,以弥补承包商不应承担的损失,使承包合同的风险分担程度趋于合理.这不仅对建设项目的承 ...

  • 水利水电施工合同书
  • 发包人:(全称) 地址: 法定代表人: 委派现场代表: 联系电话 承包人:(全称) 地址: 法定代表人: 项目经理: 联系电话 总工程师: 质量负责人: 监理人:(全称) 地址: 总监理工程师: 联系电话 监理工程师: 发包人拟修建 工程,接受了承包人的投标,双方根据<中华人民共和国合同法&g ...

  • 我国目前关于签证.变更.索赔的法律规定
  • 艰苦的探索市场的需求 上海市南光律师事务所 电话:021-32515255 手机:[1**********] Email:[email protected]王国水 我国目前尚无关于签证.变更.索赔的专门法律规定,但是各地已出项了大量的这方面案件,各地各级法院都已进行了不断的探索,已经形成了签证.变更.索 ...

  • 实务案例分析
  • 一.背景 某施工单位对某公寓楼投标中标,建筑面积为4326㎡,与招标人签订了合同.合同工期330日历天,2005年9月1日开工.协议书合同价格为316万元.在专用条款中约定,价格的调整,执行通用条款有关规定:单价调整,执行<建设工程工程量清单计价规范>,工程量清单的工程量增减的约定幅度为 ...

  • 水利水电土建工程施工合同范本
  • 工程名称: 发 包 人: 承 包 人: 使 用 说 明 1.<重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本>与水利部.国家电力公司.国家工商行政管理总局联合颁发的<水利水电工程施工招标文件>.<水利水电工 程施工合同技术条款>(gf-2000-0208),建设部.国家工 ...