监理合同协议书
本协议书由XXX (以下简“发包人)”为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。
鉴于发包人已委托监理人为XXX 工程项目施工监理工程提供监理服务,并巳接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:
一、项目概况
(1)项目名称: XXX
(2)工程名称: XXX
(3)工程地址: XXX
(4)工程内容: 在施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段为本项目全部工程(包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、防护排水工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等)在质量、安全、环保、费用、进度、合同等事项的监督和管理提供服务及组建工地试验室;
(5)资金来源: 上级补助资金和差额政府投资;
(6)总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名 XXX
二、监理服务期
监理服务期: X个月(其中:施工准备阶段 X个月,施工阶段监理 X 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 X个月)。
三、监理服务费用与支付
1、费用
(1)监理服务费总价: XXX 元(施工图预算建安费为XXX 元,综合费率 X %)
(2)、监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。监理服务费不调整。
2、支付
(1)、发包人采用总价平均,分期支付的方式按季度向监理人支付监理服务费。监理人于每季度后的第一个月的14日前将上季度监理服务费支付申请上报发包人,发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批,在批复后14日内向
监理人支付费用。
四、双方的责任和义务
(一)监理人的义务和责任
1、服务形式
监理人应根据投标文件的承诺并结合工程规模、难易程度、合同工期、现场条件等因素相应建立现场监理机构,配备相应的测量、试验检测仪器和所需的交通工具、办公设备及生活设施,独立、公正、有效地开展现场监理工作。监理人应合理调配监理人员的人数及进出场时间,以便很好地满足各阶段施工监理的需要。
2、服务目标
(1)监理服务履约目标:所监理的合同段工程质量目标为交工验收合格、竣工验收合格,工程进度控制、费用控制、安全生产及环保水保管理等满足合同要求,廉政目标满足廉政合同的要求。
(2)对第三方履约管理的服务目标:确保工期,节省投资,确保安全,环保达标,工程质量交工验收和竣工验收时达到合格标准。
3、发包人对监理单位的授权
在施工期及缺陷责任期,监理人可按照监理合同、施工合同和相关法律、法规、规范、文件、图纸等内容对相应的承包人在质量、进度、费用、施工安全、施工环保水保、合同、文件资料集其他事项等方面进行监督和管理。在任何情况下,凡涉及设计变更、工程增减、议价、索赔、事故处理、工期变更、技术标准改变、重大施工方案改变等一切与费用有关的问题,在正式签发监理指令前均须事先与发包人协商,在得到发包人认可后方能正式办法监理指令。
监理人应以审计结论为依据对承包人的最终计量支付进行审核,对于因设计变更造成的工程量增减,监理人应根据发包人审核并报主管部门批准的变更工程量签发变更令。
(二)、发包人的义务
发包人在工程所在地对监理人协助提供进驻现场的相关条件,协助解决非监理人原因而发生意外事件时,监理工作人员的撤场和相关事宜;
五、争端的解决
双方在此约定:对合同执行过程中的争端最终由X 市仲裁委员会 解决。若经过协商或调解仍不能达成一致时,任何一方均可向 宜春 仲裁委员会提出申请,按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。该裁决具有最终法律效力,对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担,或按仲裁机关裁决的比例分担。
六、税款缴纳
按国家政策规定,监理人应缴纳的税款、个人所得税等,均由监理人自行负责。其中,本合同内的营业税及附加税费,可由发包人代扣代交,其他税款均由监理人自行缴纳。
七、工程质量保证金
1、工程质量保证金为监理服务费总额的5%,发包人在每期应支付的监理服务费中扣留10%,直到扣足监理服务合同总额的5%。
2、工程质量保证金的支付:所监理的工程在竣工验收合格后一次性返还。
八、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。
九、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。
(1)监理合同协议书及附件;
(2)中标通知书;
(3)投标文件;
(4)合同专用条款;
(5)合同通用条款;
(6)工程专用规范;
(7)监理规范;
(8)技术规范;
(9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后充确认的文件为准。
十、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。
十一、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同
的约定履行监理服务。
十二、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约保函后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。
十三、本监理合同协议书正本一式 拾 份,甲方 捌 份,乙方 贰 份,具有同等法律效力。
发包人: ( 全称 )盖章
法定代表人
或其授权的代理人: (签字)
日期: 年 月 日
单位地址:
邮编:
电子邮箱:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
监理人: ( 全称 )盖章 法定代表人 或其授权的代理人: (签字) 日期: 年 月 日 单位地址: 邮编: 电子邮箱: 电话: 传真: 开户银行: 账号:
监理合同协议书
本协议书由XXX (以下简“发包人)”为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。
鉴于发包人已委托监理人为XXX 工程项目施工监理工程提供监理服务,并巳接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:
一、项目概况
(1)项目名称: XXX
(2)工程名称: XXX
(3)工程地址: XXX
(4)工程内容: 在施工阶段及交工验收与缺陷责任期阶段为本项目全部工程(包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、防护排水工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等)在质量、安全、环保、费用、进度、合同等事项的监督和管理提供服务及组建工地试验室;
(5)资金来源: 上级补助资金和差额政府投资;
(6)总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名 XXX
二、监理服务期
监理服务期: X个月(其中:施工准备阶段 X个月,施工阶段监理 X 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 X个月)。
三、监理服务费用与支付
1、费用
(1)监理服务费总价: XXX 元(施工图预算建安费为XXX 元,综合费率 X %)
(2)、监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。监理服务费不调整。
2、支付
(1)、发包人采用总价平均,分期支付的方式按季度向监理人支付监理服务费。监理人于每季度后的第一个月的14日前将上季度监理服务费支付申请上报发包人,发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批,在批复后14日内向
监理人支付费用。
四、双方的责任和义务
(一)监理人的义务和责任
1、服务形式
监理人应根据投标文件的承诺并结合工程规模、难易程度、合同工期、现场条件等因素相应建立现场监理机构,配备相应的测量、试验检测仪器和所需的交通工具、办公设备及生活设施,独立、公正、有效地开展现场监理工作。监理人应合理调配监理人员的人数及进出场时间,以便很好地满足各阶段施工监理的需要。
2、服务目标
(1)监理服务履约目标:所监理的合同段工程质量目标为交工验收合格、竣工验收合格,工程进度控制、费用控制、安全生产及环保水保管理等满足合同要求,廉政目标满足廉政合同的要求。
(2)对第三方履约管理的服务目标:确保工期,节省投资,确保安全,环保达标,工程质量交工验收和竣工验收时达到合格标准。
3、发包人对监理单位的授权
在施工期及缺陷责任期,监理人可按照监理合同、施工合同和相关法律、法规、规范、文件、图纸等内容对相应的承包人在质量、进度、费用、施工安全、施工环保水保、合同、文件资料集其他事项等方面进行监督和管理。在任何情况下,凡涉及设计变更、工程增减、议价、索赔、事故处理、工期变更、技术标准改变、重大施工方案改变等一切与费用有关的问题,在正式签发监理指令前均须事先与发包人协商,在得到发包人认可后方能正式办法监理指令。
监理人应以审计结论为依据对承包人的最终计量支付进行审核,对于因设计变更造成的工程量增减,监理人应根据发包人审核并报主管部门批准的变更工程量签发变更令。
(二)、发包人的义务
发包人在工程所在地对监理人协助提供进驻现场的相关条件,协助解决非监理人原因而发生意外事件时,监理工作人员的撤场和相关事宜;
五、争端的解决
双方在此约定:对合同执行过程中的争端最终由X 市仲裁委员会 解决。若经过协商或调解仍不能达成一致时,任何一方均可向 宜春 仲裁委员会提出申请,按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行仲裁。该裁决具有最终法律效力,对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担,或按仲裁机关裁决的比例分担。
六、税款缴纳
按国家政策规定,监理人应缴纳的税款、个人所得税等,均由监理人自行负责。其中,本合同内的营业税及附加税费,可由发包人代扣代交,其他税款均由监理人自行缴纳。
七、工程质量保证金
1、工程质量保证金为监理服务费总额的5%,发包人在每期应支付的监理服务费中扣留10%,直到扣足监理服务合同总额的5%。
2、工程质量保证金的支付:所监理的工程在竣工验收合格后一次性返还。
八、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。
九、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。
(1)监理合同协议书及附件;
(2)中标通知书;
(3)投标文件;
(4)合同专用条款;
(5)合同通用条款;
(6)工程专用规范;
(7)监理规范;
(8)技术规范;
(9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。
上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后充确认的文件为准。
十、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。
十一、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同
的约定履行监理服务。
十二、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约保函后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。
十三、本监理合同协议书正本一式 拾 份,甲方 捌 份,乙方 贰 份,具有同等法律效力。
发包人: ( 全称 )盖章
法定代表人
或其授权的代理人: (签字)
日期: 年 月 日
单位地址:
邮编:
电子邮箱:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
监理人: ( 全称 )盖章 法定代表人 或其授权的代理人: (签字) 日期: 年 月 日 单位地址: 邮编: 电子邮箱: 电话: 传真: 开户银行: 账号: