工程结算协议书

工程结算协议书

甲方:邯郸阿波罗臵业有限公司

乙方:邯郸阿波罗大酒店公寓A 、B 楼项目部刘河金、陈永祥施工队 为了邯郸阿波罗大酒店余下的工程能尽快上马,遵循公正、公平、自愿、平等的原则,经甲乙双方多次友好协商,就邯郸阿波罗大酒店公寓A 、B 楼前期工程量价的结算以及由于甲方造成工程停工、赔偿乙方经济损失等有关事项达成一致意见,同意订立本协议。

一、双方同意以一次性了结为原则,以实际完成工程量为基础,A 、B 楼至23层顶板主体框架,A 、B 楼连接体地下室框架。甲方同意确认乙方已建造的直接措施性成本总量价款以及甲方违约给予乙方的经济赔偿暂定人民币8400万元(不包含各种税金、规费、来宝抽点的工程管理费等各种费用)。

二、本工程项目的工程决算乙方不再参与,乙方全权委托甲方代表乙方与来宝建筑工程开发公司决算,甲方同意承担乙方与福建省来宝建筑开发公司签定的工程施工内部承包合同中的所有乙方应负的法律和经济责任(包括合同内规定来宝公司抽点的管理费、各种税金规费),不管决算结果如何与乙方概无关系。乙方不再承担任何法律和经济责任。

三、付款方式:甲方根据售楼情况,分期分批付还给乙方(具体支付方式由双方在后续工程的施工合同中另行约定),留400万元待甲乙双方对账后按对帐结果予以结算支付,但甲方必须从本协议签订之日起到还款时按月息2%付给乙方。如自本协议签订之日起 月内双方仍未对帐,

甲方同意依约将该款支付给乙方。

四、甲方同意乙方派员介入售楼部,全盘掌握售楼情况,售楼部应定期向乙方提供售楼日报表,以保证专款专用。

五、甲方同意乙方派员进驻财务部,售楼的专用银行帐户的印鉴必须有乙方持私人印鉴一枚,所有的资金收付乙方有权掌控,在乙方的所有款项未收回之前,甲方不能单方更换印章,如甲方违规将售楼款存汇其他帐户或个人存折卡,甲方应向乙方赔偿1000万的违约金。

六、本协议签订后甲方的售楼款,除应缴纳的税金、销售费用和各类管理费用外,甲方优先安排付给乙方600万元的工程款和赔偿款。

七、本合同未尽事宜,双方再行协商,双方再订立补充合同,具有同等法律效力。

八、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,签字盖章生效。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 代表: 代表:

签订日期:2008年7月 15日

工程结算协议书

甲方:邯郸阿波罗臵业有限公司

乙方:邯郸阿波罗大酒店公寓A 、B 楼项目部刘河金、陈永祥施工队 为了邯郸阿波罗大酒店余下的工程能尽快上马,遵循公正、公平、自愿、平等的原则,经甲乙双方多次友好协商,就邯郸阿波罗大酒店公寓A 、B 楼前期工程量价的结算以及由于甲方造成工程停工、赔偿乙方经济损失等有关事项达成一致意见,同意订立本协议。

一、双方同意以一次性了结为原则,以实际完成工程量为基础,A 、B 楼至23层顶板主体框架,A 、B 楼连接体地下室框架。甲方同意确认乙方已建造的直接措施性成本总量价款以及甲方违约给予乙方的经济赔偿暂定人民币8400万元(不包含各种税金、规费、来宝抽点的工程管理费等各种费用)。

二、本工程项目的工程决算乙方不再参与,乙方全权委托甲方代表乙方与来宝建筑工程开发公司决算,甲方同意承担乙方与福建省来宝建筑开发公司签定的工程施工内部承包合同中的所有乙方应负的法律和经济责任(包括合同内规定来宝公司抽点的管理费、各种税金规费),不管决算结果如何与乙方概无关系。乙方不再承担任何法律和经济责任。

三、付款方式:甲方根据售楼情况,分期分批付还给乙方(具体支付方式由双方在后续工程的施工合同中另行约定),留400万元待甲乙双方对账后按对帐结果予以结算支付,但甲方必须从本协议签订之日起到还款时按月息2%付给乙方。如自本协议签订之日起 月内双方仍未对帐,

甲方同意依约将该款支付给乙方。

四、甲方同意乙方派员介入售楼部,全盘掌握售楼情况,售楼部应定期向乙方提供售楼日报表,以保证专款专用。

五、甲方同意乙方派员进驻财务部,售楼的专用银行帐户的印鉴必须有乙方持私人印鉴一枚,所有的资金收付乙方有权掌控,在乙方的所有款项未收回之前,甲方不能单方更换印章,如甲方违规将售楼款存汇其他帐户或个人存折卡,甲方应向乙方赔偿1000万的违约金。

六、本协议签订后甲方的售楼款,除应缴纳的税金、销售费用和各类管理费用外,甲方优先安排付给乙方600万元的工程款和赔偿款。

七、本合同未尽事宜,双方再行协商,双方再订立补充合同,具有同等法律效力。

八、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,签字盖章生效。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 代表: 代表:

签订日期:2008年7月 15日


相关内容

  • 关于工程款优先受偿权主张时效可以工程结算日为起算点?
  • 在普定县鑫臻房地产开发有限责任公司(以下简称鑫臻房开公司)与黑龙江省建工集团有限责任公司(以下简称黑龙江建工集团)建设工程合同纠纷上诉案中,最高人民法院民事判决书(2016)最高法民终106号认定: 工程款优先受偿权主张时效可以工程结算日为起算点:必须招标而未招标,建筑工程承包合同无效:纠纷处理协议 ...

  • 合同纠纷案例
  • 北京华普国际大厦有限公司诉北京住总集团有限责任公司追索工程款 纠纷上诉案 法公布(2002) 法公布(2002)第 19 号 中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (2000)民终字第 83 号 2000) 上诉人(原审被告):北京华普国际大厦有限公司, 上诉人(原审被告):北京华普国际大厦有限公司 ...

  • 工程结算工作流程
  • 结算资料汇总表 序号123456 工程结算通知书 工程结算工作交接单及附件.验收小组验收报告施工单位报来工程结算书及结算资料建设单位审核结算书竣工结算造价协议书工程结算审批表 资料名称 需要份数 112331 备 由甲方项目部发出 附件表格统一由甲方项目部发给施工单位,按工程管理部要求报送 按结算资 ...

  • 梁板预制合同
  • 梁板预制施工合作协议 甲方:益阳路桥娄衡高速公路第五合同段项目经理部 乙方: 鉴于甲乙双方已充分了解本工程的具体情况,为了确保优质高速的完成娄衡高速公路第五合同段的施工任务,甲方决定将娄衡高速公路第五合同段30mT 梁.20m 空心板梁预制施工任务与具有丰富施工作业经验的乙方实行施工合作.依照< ...

  • 混凝土工程经济责任制协议书
  • 混凝土工程经济责任制协议书 陕西赐霖建设工程有限公司 缇香郡二期 项目部 班组: 混凝土 专业班组 为确保 缇香郡二期5#.6#.7#楼 主体结构工程施工按总体施工部署优秀高效地完成,确保本项目部与专业班组间各自应承担的责任义务,本项目部与专业班组履约责任人认真协商,本着平等自愿.协商一致的原则,签 ...

  • 工程预结算协议书
  • 工程预结算协议书 甲方: 乙方:尹新伟 本着平等.自愿.有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方将 工程的安装结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款: 一. 结算编制内容: 工程安装合同约定甲方所承包的全部工作内容的结算编制. 二. 承包方式: 乙方编制完成的结算按最终经建设单位或(审计单 ...

  • 有关固定单价合同和可调单价合同的分析
  • 有关固定单价合同和可调单价合同的分析 在建设工程合同管理中,相对于工程质量.施工安全等纠纷而言,最常见又最难解决的是结算纠纷.实践中,许多结算纠纷常常旷日持久,久拖不决,结果施工方往往受到较大损失.笔者作为从事法律服务的专业律师,结合自己工作实践,探讨建设工程常使用的合同范本<建设工程施工合同 ...

  • 最高法院案例:以行政审计结论作为工程款结算依据,必须有当事人明确的合意
  • [法院认为] (一)关于涉案<建设工程施工合同>约定的"审计结算"是社会审计还是行政审计问题. 审计机关与被审计单位之间的行政审计属于行政法律关系调整的范畴,无论被审计单位是否同意,其一旦被纳入审计对象,必须无条件接受审计机关的审计.而发包人与承包人之间的建设工程施工 ...

  • 工程纠纷处理
  • 建筑施工中易出现的结算纠纷及防范对策默认分类 2008-04-06 20:31:25 阅读504 评论3 字号:大中小 在建筑施工合同管理中,较之于质量.安全等纠纷而言,最易出现而又最难解决的是结算纠纷.实践中,许多结算纠纷常常旷日持久,最终受损的是施工方.有鉴于此,本文立足于施工中常使用的合同文本 ...

  • 竣工结算审计管理办法
  • 竣工结算审计管理办法 总 则 1.为进一步加强成本核算,降低工程建设成本,提高经济效益,理顺工程结算工作管理程序,特制定本办法. 2.工程结算管理是我公司成本管理工作中的一个重要环节,本办法所涉及到的部门和个人必须严格按照各自的管理范围和管理职责实施各项工作,将工程成本降低到最低限度. 3.本办法仅 ...