爆破施工合同
甲方（全称）：黑龙江农垦建工路桥有限公司
项目经理部 合同编号：
乙方（全称）： 签订地点：
1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方土石方爆破施工项目协商一致，订立本合同。
2、工程名称： 合同段
3、工程地点：
4、工程内容：爆破石方施工路基（甲乙双方以施工图设计文件为依据，按双方现场实际测量确认爆破数量为准）。
5、开工日期：
竣工日期：
6、承包方式：
（1）路基土石方爆破及边坡、水沟等其他爆破：负责办理与公安部门、民爆部门有关的爆破方案报批和爆破器材购买手续，炸材的采购，爆破器材的采购、使用、现场管理、回收及退库，石方爆破设计，钻眼，装药，堵塞，连线，警戒，起爆，爆后检查，清除瞎炮，石方的解小等与爆破有关的一切工作。
（2）工程数量及计算方法：以甲乙双方现场实测的石方分界线与设计线计算的实际爆破的石方量为准，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，并经甲方工程部门、经营部门核算及符合本合同规定计价条件的工程数量为准。计算方法采用平均断面法计算。
（3）、雷管、炸药（购买、保管、运输及退货等）等物品均由乙方负责。
7、付款方式：
（1）路基石方爆破单价 元/ m3 (人民币： 元整)，本单价为完成上述爆破工程内容所需的所有人工费、机械费、水电费、排污费、环保费、维护
和养护费、进出场费、临建费（包含食宿费）、管理费、安全文明设施费、监理费、评估费、文明施工、利润、17%的增值税专用发票及其它支出的综合费用，以及合同明示（和暗示）的一般风险责任（业主拆迁、恶劣天气原因、设计变更、不可预见因素造成的窝工）和义务费用，合同期间其他部位爆破按照路基土石方爆破单价的约定执行。
（2）乙方与甲方每月进行一次结算。由双方核对确认验收合格的数量无误后，甲方财务挂账，乙方必须在收到结算单15个工作日内提供合格的增值税专用发票，待甲方向税务部门验证合格后并且甲方计量支付到账五日内支付相关款项。如乙方不能按本合同约定的时间提供发票，则不能付款的责任由乙方承担。
（3）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式每月支付按项目部计量的工程量的70%；余下的工程总量的30%工程款在工程交工验收后一个月内支付给乙方。
8、甲方责任：
（1）、甲方应及时向乙方提供边桩、路基高程等施工资料，并派挖掘机及时为乙方及时清理爆破后的工作面，保证乙方正常有效施工。
（2）、甲方协助乙方在现场搬运移动设备，如在搬运移动过程中发生意外损失，责任由乙方承担。
9、乙方责任：
（1）、乙方必须按甲方的工期要求按期完成，不得误工。在甲方认定乙方不能完成时，甲方有权分割乙方负责的工程量，赔偿甲方因乙方误工所造成的损失。
（2）、如果发生由乙方操作不当造成土石方塌方，其后果由乙方负责。
（3）、爆破飞石所造成的损害由乙方承担，甲方概不负责。
（4）、乙方必须确保施工人员安全，施工时必须戴安全帽、身穿反光服，施工路段必须安放时显的爆破施工安全标志（按要求设置安全警示标志）。
（5）、乙方当天使用的雷管炸药等物品必须完全符合国家关于爆破物管理的规定。
（6）、乙方及在施工过程中必须服从甲方、监理、业主的指示及安排。
（7）乙方必须在开具税务发票后15日内送达甲方，如超过此期限未送达，乙方应向甲方赔偿相当于税金金额的违约金。
10、工程质量标准：
（1）、乙方爆破的片石满足本合同段构造物施工需求（涵洞、挡土墙、坡面防护及排水工程），单个小于0.8m³的片石应控制在片石总量的70%以上。
（2）、乙方应严格按设计图纸及规范施工，爆破成型的路基边坡（按普通边坡）、宽度、横坡、纵坡等应符合设计要求。若因乙方未按设计图纸及规范施工，引起的工程返工的一切费用，乙方完全负责。
11、安全施工
（1）乙方应遵守作业严格按《建设工程安全生产管理条例》及GB 6722－2014《爆破安全规程》等有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，削除事故隐患。如发生事故造成的一切损失均由乙方负责。
（2）乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对所有人员的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
12、安全防护
（1）乙方在机械设备、燃料、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经安全工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
（2）乙方必须按照甲方制定的安全防护措施采取有效的防护措施，防护所用材料（安全防护标识、标志、安全防护用品、安全防护设施及现场操作人员的劳动防护用品等）由乙方自理。
（3）在本合同段交通未封闭前，乙方须按甲方要求进行现场交通维护，交通维护人员由乙方提供，并提供有效的安全标志，费用由乙方承担。
13、保险
（1）工程开工前，乙方为建设工程和施工现场内的所有人员及财产办理保险，并支付保险费用。
（2）运至施工场地内用于工程的材料和设备，由乙方办理保险，并支付保险费用。
（3）乙方可以将有关保险事项委托甲方办理，费用由乙方承担。
（4）乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
14、违约：
（1）在整个合同段爆破施工期间双方不得以任何理由要求停止施工，否则处以伍万元的违约金。
（2）保密义务：本合同的相关价格、数量、工作内容、结付款方式等条款，乙方均不得向其他单位或个人透漏。
15、合同的生效与终止、仲裁与补充
（1）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，在合同期满所有款项结清后自行终止。
（2）双方约定仲裁机构为哈尔滨仲裁委员会，发生合同纠纷时，应尽量协商解决，协商不成时，可向双方约定仲裁机构提起仲裁。
（3）本合同在实施过程中如有未尽事宜，经双方协商同意可签定补充合同协议，并与本合同有同等法律效力。
（4）在实施过程中，乙方出现工程质量问题，安全事故，不听指挥，违法乱纪等行为，甲方视情节轻重，给予警告、扣除违约金、停工整顿，直到终止合同。
16、本合同一式叁份，具有同等效力，由甲方贰份，乙方壹份，双方未尽事宜协商解决。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
签名： 签名：
日期： 日期：
爆破施工合同
甲方（全称）：黑龙江农垦建工路桥有限公司
项目经理部 合同编号：
乙方（全称）： 签订地点：
1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方土石方爆破施工项目协商一致，订立本合同。
2、工程名称： 合同段
3、工程地点：
4、工程内容：爆破石方施工路基（甲乙双方以施工图设计文件为依据，按双方现场实际测量确认爆破数量为准）。
5、开工日期：
竣工日期：
6、承包方式：
（1）路基土石方爆破及边坡、水沟等其他爆破：负责办理与公安部门、民爆部门有关的爆破方案报批和爆破器材购买手续，炸材的采购，爆破器材的采购、使用、现场管理、回收及退库，石方爆破设计，钻眼，装药，堵塞，连线，警戒，起爆，爆后检查，清除瞎炮，石方的解小等与爆破有关的一切工作。
（2）工程数量及计算方法：以甲乙双方现场实测的石方分界线与设计线计算的实际爆破的石方量为准，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，并经甲方工程部门、经营部门核算及符合本合同规定计价条件的工程数量为准。计算方法采用平均断面法计算。
（3）、雷管、炸药（购买、保管、运输及退货等）等物品均由乙方负责。
7、付款方式：
（1）路基石方爆破单价 元/ m3 (人民币： 元整)，本单价为完成上述爆破工程内容所需的所有人工费、机械费、水电费、排污费、环保费、维护
和养护费、进出场费、临建费（包含食宿费）、管理费、安全文明设施费、监理费、评估费、文明施工、利润、17%的增值税专用发票及其它支出的综合费用，以及合同明示（和暗示）的一般风险责任（业主拆迁、恶劣天气原因、设计变更、不可预见因素造成的窝工）和义务费用，合同期间其他部位爆破按照路基土石方爆破单价的约定执行。
（2）乙方与甲方每月进行一次结算。由双方核对确认验收合格的数量无误后，甲方财务挂账，乙方必须在收到结算单15个工作日内提供合格的增值税专用发票，待甲方向税务部门验证合格后并且甲方计量支付到账五日内支付相关款项。如乙方不能按本合同约定的时间提供发票，则不能付款的责任由乙方承担。
（3）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式每月支付按项目部计量的工程量的70%；余下的工程总量的30%工程款在工程交工验收后一个月内支付给乙方。
8、甲方责任：
（1）、甲方应及时向乙方提供边桩、路基高程等施工资料，并派挖掘机及时为乙方及时清理爆破后的工作面，保证乙方正常有效施工。
（2）、甲方协助乙方在现场搬运移动设备，如在搬运移动过程中发生意外损失，责任由乙方承担。
9、乙方责任：
（1）、乙方必须按甲方的工期要求按期完成，不得误工。在甲方认定乙方不能完成时，甲方有权分割乙方负责的工程量，赔偿甲方因乙方误工所造成的损失。
（2）、如果发生由乙方操作不当造成土石方塌方，其后果由乙方负责。
（3）、爆破飞石所造成的损害由乙方承担，甲方概不负责。
（4）、乙方必须确保施工人员安全，施工时必须戴安全帽、身穿反光服，施工路段必须安放时显的爆破施工安全标志（按要求设置安全警示标志）。
（5）、乙方当天使用的雷管炸药等物品必须完全符合国家关于爆破物管理的规定。
（6）、乙方及在施工过程中必须服从甲方、监理、业主的指示及安排。
（7）乙方必须在开具税务发票后15日内送达甲方，如超过此期限未送达，乙方应向甲方赔偿相当于税金金额的违约金。
10、工程质量标准：
（1）、乙方爆破的片石满足本合同段构造物施工需求（涵洞、挡土墙、坡面防护及排水工程），单个小于0.8m³的片石应控制在片石总量的70%以上。
（2）、乙方应严格按设计图纸及规范施工，爆破成型的路基边坡（按普通边坡）、宽度、横坡、纵坡等应符合设计要求。若因乙方未按设计图纸及规范施工，引起的工程返工的一切费用，乙方完全负责。
11、安全施工
（1）乙方应遵守作业严格按《建设工程安全生产管理条例》及GB 6722－2014《爆破安全规程》等有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，削除事故隐患。如发生事故造成的一切损失均由乙方负责。
（2）乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对所有人员的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
12、安全防护
（1）乙方在机械设备、燃料、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经安全工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。
（2）乙方必须按照甲方制定的安全防护措施采取有效的防护措施，防护所用材料（安全防护标识、标志、安全防护用品、安全防护设施及现场操作人员的劳动防护用品等）由乙方自理。
（3）在本合同段交通未封闭前，乙方须按甲方要求进行现场交通维护，交通维护人员由乙方提供，并提供有效的安全标志，费用由乙方承担。
13、保险
（1）工程开工前，乙方为建设工程和施工现场内的所有人员及财产办理保险，并支付保险费用。
（2）运至施工场地内用于工程的材料和设备，由乙方办理保险，并支付保险费用。
（3）乙方可以将有关保险事项委托甲方办理，费用由乙方承担。
（4）乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
14、违约：
（1）在整个合同段爆破施工期间双方不得以任何理由要求停止施工，否则处以伍万元的违约金。
（2）保密义务：本合同的相关价格、数量、工作内容、结付款方式等条款，乙方均不得向其他单位或个人透漏。
15、合同的生效与终止、仲裁与补充
（1）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，在合同期满所有款项结清后自行终止。
（2）双方约定仲裁机构为哈尔滨仲裁委员会，发生合同纠纷时，应尽量协商解决，协商不成时，可向双方约定仲裁机构提起仲裁。
（3）本合同在实施过程中如有未尽事宜，经双方协商同意可签定补充合同协议，并与本合同有同等法律效力。
（4）在实施过程中，乙方出现工程质量问题，安全事故，不听指挥，违法乱纪等行为，甲方视情节轻重，给予警告、扣除违约金、停工整顿，直到终止合同。
16、本合同一式叁份，具有同等效力，由甲方贰份，乙方壹份，双方未尽事宜协商解决。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
签名： 签名：
日期： 日期：