外墙外保温施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 # 楼外墙保温及涂料工程协商一致，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称：住宅楼外墙保温及涂料
二、工程地点：
三、承包内容：三明治外墙保温系统（15-20mm 胶粉聚苯颗粒粘结层+ mm聚苯板保温层+10mm胶粉聚苯颗粒找平层+3-5mm抗裂砂浆复合耐碱网格布保护层）、弹性涂料。
四、承包方式：包工、包料、包施工。施工工艺及细部做法详见施工方案。
五、工程质量：
1、乙方必须严格按照国家现行规范、施工图纸、甲方的技术交底和乙方所呈报的施工方案进行施工，不得偷工减料，改变工序，确保工程质量达到国家验收规范合格标准。
2、乙方必须服从甲方和监理单位提出的工作指令，不能因甲方从严要求而影响工期进度。
3、工程质量应当符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，所产生的一切费用由乙方负责。
4、工程完工验收合格后，由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。
5、因乙方施工质量、进度不能满足甲方合同要求时（注：在书面通知后整改仍不能达到要求），甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方所造成的全部损失。
6、如在保修期内发生质量问题乙方负责赔偿一切损失。
六、结算依据：
1、外墙三明治保温系统价格为130 元/㎡，窗套及装饰线条按延长米计价，每延长米 30 元。乙方自备吊篮施工，甲方不提供脚手架。外墙弹性涂料价格为 28
元/㎡，外墙真石漆价格为 66 元/㎡。结算时以实地测量的工程量为准。
2、单体楼聚苯板粘贴完毕，甲方付至保温工程总造价的%；聚苯颗粒找平层完成后，甲方付至保温工程总造价的 30 %；抗裂砂浆复合耐碱网格布保护层完成后，甲方付至保温工程总造价的 80 %；外墙涂料腻子刮完后，甲方付至涂料工程总造价的 40 %；外墙涂料施工完毕，甲方付至涂料工程总造价的 ；工程竣工验收合格后，甲方付至工程总造价的；留取为质保金，质保期为两年，自竣工验收合格之日算起，质保期结束后无息付清。
3、甲方负责水、电的协调，发生的水、电费由乙方承担。
七、施工工期：每栋楼的工期自土建施工现场让出工作面且办理工序交接之日起，外墙保温30个有效工作日，涂料20个有效工作日（合计50个有效工作日）。由于气候或停水、停电等因素造成的停工，经乙方提交甲方书面签证认可，工期自然顺延；乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长；超过合同规定的施工期限，乙方每天按工程总造价的3‰向甲方支付违约金。
八、环境及职业健康安全：
1、乙方必须严格执行甲方有关环境及职业健康安全方面的方针和有关程序文件的规定，减少环境污染，确保工完场清，建造绿色生态建筑。
2、乙方必须服从甲方的安全督导和安全调度，严禁违章、冒险作业。并随时接受行业主管部门的安全检查，接受保安的管理，进入现场必须带安全帽。
3、凡乙方违反规定或人为造成的安全事故，其责任和损失由乙方承担，甲方不承担连带责任。
九、其它约定：
1、乙方自备吊篮、砂浆机、手提搅拌机、电锤、靠尺、安全带、安全帽等工具。
2、乙方进入施工现场与施工单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。乙方必须安排技术管理人员在场。
3、甲方为乙方提供食宿条件及乙方材料堆放场地。
4、现场代表：甲方派为工地全权代表。电话： 乙方派为工地全权代表。电话：十、 工程验收：
1、乙方材料进场后，提供厂家产品合格证书及相关检测报告，并在当地质检部门办理相关备案手续，检测费用由甲方承担。
2、甲方应及时为乙方办理已完工部位或工序的验收。
3、质量保修条款：本工程质量保修期为两年，终身维护。在质量保修期内如出现质量（材料、施工）问题，甲方有义务在发现质量问题时立即通知乙方。乙方应在接到甲方通知后48小时内组织维修，否则甲方可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从乙方质量保证金中扣除，乙方并承担因此超出的费用。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。工程完工，款项结清后终止。任何一方违约，双方可依据本合同向违约方提出工程总造价的5﹪作为违约赔偿。
十二、本合同未尽事宜，双方本着互相理解的原则友好协商解决。协商不成可向工程所在地文登市人民法院提出诉讼。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
负责人： 负责人：
地址： 地址：
电话： 电话：
签订日期： 签订日期：
外墙外保温施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 # 楼外墙保温及涂料工程协商一致，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称：住宅楼外墙保温及涂料
二、工程地点：
三、承包内容：三明治外墙保温系统（15-20mm 胶粉聚苯颗粒粘结层+ mm聚苯板保温层+10mm胶粉聚苯颗粒找平层+3-5mm抗裂砂浆复合耐碱网格布保护层）、弹性涂料。
四、承包方式：包工、包料、包施工。施工工艺及细部做法详见施工方案。
五、工程质量：
1、乙方必须严格按照国家现行规范、施工图纸、甲方的技术交底和乙方所呈报的施工方案进行施工，不得偷工减料，改变工序，确保工程质量达到国家验收规范合格标准。
2、乙方必须服从甲方和监理单位提出的工作指令，不能因甲方从严要求而影响工期进度。
3、工程质量应当符合国家相关规范，由于产品质量及施工出现的问题，所产生的一切费用由乙方负责。
4、工程完工验收合格后，由于甲方保管不当及甲方使用不当出现的问题，由甲方负责。
5、因乙方施工质量、进度不能满足甲方合同要求时（注：在书面通知后整改仍不能达到要求），甲方有权要求解除合同，并赔偿因此给甲方所造成的全部损失。
6、如在保修期内发生质量问题乙方负责赔偿一切损失。
六、结算依据：
1、外墙三明治保温系统价格为130 元/㎡，窗套及装饰线条按延长米计价，每延长米 30 元。乙方自备吊篮施工，甲方不提供脚手架。外墙弹性涂料价格为 28
元/㎡，外墙真石漆价格为 66 元/㎡。结算时以实地测量的工程量为准。
2、单体楼聚苯板粘贴完毕，甲方付至保温工程总造价的%；聚苯颗粒找平层完成后，甲方付至保温工程总造价的 30 %；抗裂砂浆复合耐碱网格布保护层完成后，甲方付至保温工程总造价的 80 %；外墙涂料腻子刮完后，甲方付至涂料工程总造价的 40 %；外墙涂料施工完毕，甲方付至涂料工程总造价的 ；工程竣工验收合格后，甲方付至工程总造价的；留取为质保金，质保期为两年，自竣工验收合格之日算起，质保期结束后无息付清。
3、甲方负责水、电的协调，发生的水、电费由乙方承担。
七、施工工期：每栋楼的工期自土建施工现场让出工作面且办理工序交接之日起，外墙保温30个有效工作日，涂料20个有效工作日（合计50个有效工作日）。由于气候或停水、停电等因素造成的停工，经乙方提交甲方书面签证认可，工期自然顺延；乙方如遇施工障碍需和甲方协商，经甲方同意可以适当延长；超过合同规定的施工期限，乙方每天按工程总造价的3‰向甲方支付违约金。
八、环境及职业健康安全：
1、乙方必须严格执行甲方有关环境及职业健康安全方面的方针和有关程序文件的规定，减少环境污染，确保工完场清，建造绿色生态建筑。
2、乙方必须服从甲方的安全督导和安全调度，严禁违章、冒险作业。并随时接受行业主管部门的安全检查，接受保安的管理，进入现场必须带安全帽。
3、凡乙方违反规定或人为造成的安全事故，其责任和损失由乙方承担，甲方不承担连带责任。
九、其它约定：
1、乙方自备吊篮、砂浆机、手提搅拌机、电锤、靠尺、安全带、安全帽等工具。
2、乙方进入施工现场与施工单位方面的配合，由甲方现场代表进行协调，服从甲方的统一管理。乙方必须安排技术管理人员在场。
3、甲方为乙方提供食宿条件及乙方材料堆放场地。
4、现场代表：甲方派为工地全权代表。电话： 乙方派为工地全权代表。电话：十、 工程验收：
1、乙方材料进场后，提供厂家产品合格证书及相关检测报告，并在当地质检部门办理相关备案手续，检测费用由甲方承担。
2、甲方应及时为乙方办理已完工部位或工序的验收。
3、质量保修条款：本工程质量保修期为两年，终身维护。在质量保修期内如出现质量（材料、施工）问题，甲方有义务在发现质量问题时立即通知乙方。乙方应在接到甲方通知后48小时内组织维修，否则甲方可委托第三方进行维修，其发生的维修费用从乙方质量保证金中扣除，乙方并承担因此超出的费用。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字之日起生效。工程完工，款项结清后终止。任何一方违约，双方可依据本合同向违约方提出工程总造价的5﹪作为违约赔偿。
十二、本合同未尽事宜，双方本着互相理解的原则友好协商解决。协商不成可向工程所在地文登市人民法院提出诉讼。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
负责人： 负责人：
地址： 地址：
电话： 电话：
签订日期： 签订日期：